最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地问题的规定(1996-06-12) 各省、自治区、直辖市高级人民法院：为了便于当事人诉讼和人民法院审判，减少案件管辖权争议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定，对确定购销合同履行地问题作以下规定： 1、 当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。 当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。 合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。 2、当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点，但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更约定的，以变更后的约定确定合同履行地。当事人未以上述方式变更原约定，或者变更原合同而未涉及履行地问题的，仍以原合同的约定确定履行地。 3、当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的， 或者虽有约定但未实际交付货物，且当事人双方住所地均不在合同约定的履行地， 以及口头购销合同纠纷案件，均不依履行地确定案件管辖。(即应以被告所在地法院管辖) 本院以前有关购销合同履行地的司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。 b、《合同法》 第四百二十八条　本法自1999年10月1日起施行，《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国涉外经济合同法》、《中华人民共和国技术合同法》同时废止。 c、《民法通则》 第二十四条 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。 第二十五条 合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。 第三十五条 两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。 1、《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条　因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。 第二十五条　合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。 第二十六条　因保险合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者保险标的物所在地人民法院管辖。 第三十八条　人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院;异议不成立的，裁定驳回。 第二百四十一条　因合同纠纷或者其他财产权益纠纷，对在中华人民共和国领域内没有住所的被告提起的诉讼，如果合同在中华人民共和国领域内签订或者履行，或者诉讼标的物在中华人民共和国领域内，或者被告在中华人民共和国领域内有可供扣押的财产，或者被告在中华人民共和国领域内设有代表机构，可以由合同签订地、合同履行地、诉讼标的物所在地、可供扣押财产所在地、侵权行为地或者代表机构住所地人民法院管辖。 第二百四十二条　涉外合同或者涉外财产权益纠纷的当事人，可以用书面协议选择与争议有实际联系的地点的法院管辖。选择中华人民共和国人民法院管辖的，不得违反本法关于级别管辖和专属管辖的规定。 第二百四十三条　涉外民事诉讼的被告对人民法院管辖不提出异议，并应诉答辩的，视为承认该人民法院为有管辖权的法院。 第二百四十四条　因在中华人民共和国履行中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同发生纠纷提起的诉讼，由中华人民共和国人民法院管辖。 最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地问题的规定 法发〔1996〕28号 各省、自治区、直辖市高级人民法院： 为了便于当事人诉讼和人民法院审判，减少案件管辖权争议，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条的规定，对确定购销合同履行地问题作以下规定： 一、当事人在合同中明确约定履行地点的，以约定的履行地点为合同履行地。 当事人在合同中未明确约定履行地点的，以约定的交货地点为合同履行地。 合同中约定的货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等，均不应视为合同履行地。 二、当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点，但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更约定的，以变更后的约定确定合同履行地。当事人未以上述方式变更原约定，或者变更原合同而未涉及履行地问题的，仍以原合同的约定确定履行地。 三、当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的，或者虽有约定但未实际交付货物，且当事人双方住所地均不在合同约定的履行地，以及口头购销合同纠纷案件，均不依履行地确定案件管辖。 本院以前有关购销合同履行地的司法解释与本规定不一致的，以本规定为准。

买卖合同 合同编号：＿＿＿＿＿? 签订日期：＿＿＿＿＿? 签订地点：＿＿＿＿＿? 经供方：＿＿＿需方：＿＿＿充分协商，签订本合同。? 在执行中，任何一方不履行合同，应承担违约责任。? １．商品? ┌───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐? │?品名?│　规格　│?单位　?│　数量 │?单价　?│?金额　?│　备注　│? ├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤? │ 　│ │ │ 　│ │ │ │? ├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤? │ 　│ │ │ 　│ │ │ │? ├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤? │ 　│ │ │ 　│ │ │ │? ├───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤? │货款共计人民币（大写）： │?

1989年9月，浙江省永嘉县某机电设备厂(本案原告)通过信函方式同汉沽区某公司(本案被告)签定了一份铅封及铅封丝的购销合同。合同载明，被告购买原告生产的规格10×5铅封一万千粒，每千粒25元;铜质铅封丝五千千米，每千米100元。同年十月份交货，供方代办托运，货款托收承付。合同未有注明总金额。同年10月29日，原告向被告发电称：“于10月22日向贵公司发运铅封500千粒，铅封丝500千米，货款并包装费73091.50元，本厂于24日向贵公司托收，请接单后即付，余货将产好，即予发运。”被告于10月30日接到电报及托收单后，方察觉双方所签合同，由于经办人员疏忽大意，对铅封和铅封丝的数量单位有重大误解，因而导致数量扩大了一千倍。使本来货款价值九百多元扩大到九十多万元。如按此合同履行，将会给被告造成重大经济损失。被告同时发现原告要求托收付款的手续不健全，没有铁路承运部门的货物运单及领货凭证，怀疑原告可能是在没有发货情况下，即向被告骗取货款。基于以上考虑，被告即刻于当日回电：“定购铅封一万粒，铅封丝五千米，请按此数发货。”要求原告变更合同数量。同时以“货未到，与交货单不符”为由拒付了货款。原告接电后回电仍坚持合同原订数量，并催被告付款。11月下旬，被告先后收到了原告寄来的领货凭证，铁路运单及发来的部分货物，被告收到货后，妥善保管起来，等待解决问题。12月下旬，原、被告双方经当面协商未果。原告于1989年12月28日向浙江省永嘉县法院起诉。 原告起诉意见： 原告要求向被告追索已发货的货款及运杂费，并承担逾期付款违约金，赔偿已装好未发运的产品所造成的损失。 律师诉前工作及代理意见： 通过对案件的分析，代理律师认为这是一起对方利用我方有重大误解，从而实施欺诈行为的案件。案件本身有一定的复杂性，加之异地应诉，要想扭转我方被动局面确实不容易。一方面我方提出自己有重大误解行为，要求法院予以撤销或变更，我方首先负有举证责任。另一方面，我方怀疑原告有欺诈行为，必须取得确凿的证据，才能得到法院的认可，变被动为主动。如何把我方的怀疑、猜测变为事实，关键是要在原告当地取得原告弄虚作假，实施欺诈行为的充分证据。此案前途究竟如何 被告及代理律师怀着矛盾的心情踏上了赴永嘉应诉的路程。经过在永嘉县当地调查了解情况和在法院阅卷，被告的怀疑均得到了印证。1、代理律师经向金华大众货物联运站调查证实，原告于89年11月8日才委托该站发货，托运单记载的托运日期10月22日，是被告自己伪造填写的。2、代理律师在永嘉县法院阅卷时，案情又有新突破。原告向法院提供了证实自己于89年10月22日委托永嘉县城关南北托运站向被告发货的货物托运单，作为已向被告发货的证据。托运日期是89年10月22日，看到这份托运单，代理律师立刻就意识到这是假的，同一批货，原告不可能委托两个托运部门。是原告为了证实自己10月22日发的货而向法院提供的假证据。经向该托运部老板调查，在事实面前他只得承认是原告找到他，在未发货情况下，伪造了发货的托运单。在法院开庭时，原告不承认被告有重大误解行为和自己有欺诈行为。审判员也认为这是一起简单的购销欠款纠纷，说服被告付款。为此，代理律师向法庭提出以下答辩及代理意见： 1、被告的行为是重大误解行为。 代理律师首先向法庭出示了被告与宁波水电厂订购计量指示机构一万套的合同。说明被告向原告订的一万粒铅封和五千米铅封丝是为其配套的，并且提供了当被告发现订购产品数量发生重大误解后，立即多次去电原告要求变更产品数量的函电底稿。说明被告以上行为符合我国法律规定的有关重大误解行为的法律特征。 2、原告的行为是欺诈行为。 根据被告向法庭出示的原告弄虚作假实施欺诈行为的证据和原、被告双方往来函电材料证实，原告收到合同后，应当意识到被告对合同数量有重大误解，原告如果及时去电与被告核实，就根本不会发生以上纠纷。而原告却采取了相反态度，即利用被告的过失行为，妄图达到自己获取非法利益的目的。合同数量有误，原告并非没有发现，因为，如果按合同上的数量组织生产，原告根本没有这种能力。合同价款高达92万元，所需原材料至少是50万元。根据被告代理律师向永嘉县工商局了解，原告是家庭股份制企业，注册资金仅五万元，88年实际完成产值5万元，按实际交货89年两个月完成产值不到3万元。因此，无论从生产能力及资金实力，原告都是无法如期履行合同。假设原告确实认为被告就是按合同上订的数量要货，由于自己的生产能力有限，原告也应该怀疑数量有误，而与被告进行核实的。可是，原告却没有这样做。经过调查证实，为了达到骗取被告货款的目的，原告在没有向被告发货的情况下，于89年10月22日于与永嘉县城关南北托运部串通办理了50件铅封、30件铅封丝的假托运手续。原告就是凭借这个假手续于89年10月24日办理托收，并于10月30日要求被告付款。在原告玩弄的伎俩叫被告识破后，无奈，原告只得于89年11月8日才将部分货直接拉到金华大众货物托运站委托办理托运手续。又在该运单填上了10月22日的日期。继续伪造事实，以图蒙混过关。原告以上所为，是在骗取被告货款的目的没有达到后，为了掩盖其没有履行合同的能力，惟恐承担逾期履行合同的责任。并且以少发货，多要款的手段达到骗取被告货款的目的。如果说被告由于对合同标的物的数量有错误认识，使由此产生的后果与自己的意思相悖，属于重大误解的话，那么在原告方则是明知自己行为的不良后果，并且希望这种结果的发生则是故意了。依据《民法通则》第五十八条及最高人民法院《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见》有关规定，原告的行为是欺诈行为。被告为此请求法庭： 1、依法确认被告的重大误解行为; 2、原告的行为是欺诈行为，请求撤销双方的购销行为，将已发运的货物退回原告，损失原告自负; 3、驳回原告的各项诉讼请求。 被告代理律师的意见发表后，庭审形势发生了180度的变化，原告代理律师当庭表示原告实施的有些行为没有如实向其介绍，对原告代表人进行了责难。原告代表人在事实面前不得不承认了错误，表示愿意接受法庭的裁判和调解，并向被告表示了歉意。法官对被告提交的证据及代理律师意见极为重视，表示要认真研究认定。暂时休庭后，法官主动上门到我方住处征求对本案的处理意见。鉴于原告代表当庭认错的诚恳态度，考虑到原告已发部分货的事实，法官建议被告最好以调解方式结案。经与被告代表人认真分析研究认为，我方提出的对本案的观点基本被法庭采纳，我们已达到了此行的目的。考虑到我方的实际需要和路途较远为减少讼累，我方同意以调解方式结案。

买卖合同 订立合同双方：? 供方：＿＿＿＿＿＿? 需方：＿＿＿＿＿＿? 供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。? 第一条　商品名称、种类、规格、单位、数量? ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐? │　品名　│　种类 │　?规格　?│　单位 │　数量 │　备注 │? ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤? │ │ 　│ 　│ 　│ 　│ 　│? ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤? │ │ 　│ 　│ 　│ 　│ 　│? └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘? 第二条　商品质量标准? 商品质量标准可选择下列第＿＿项作标准：? １．附商品样本，作为合同附件。? ２．商品质量，按照＿＿＿＿标准执行。（副品不得超过＿＿％）。? ３．商品质量由双方议定。? 第三条　商品单价及合同总金额? １．商品定价，供需双方同意按＿＿＿＿定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。? ２．单价和合同总金额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。? 第四条　包装方式及包装品处理＿＿＿＿＿＿＿。? （按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）? 第五条　交货方式?

2007年4月，市民张先生通过个人信息发布，了解到哈市平房区有一套二手房需出售。买卖双方经过协商，约定该房产的总价为15.5万元。在签订合同后，张先生立即将全部房款交付给卖方林先生并入住。据张先生介绍，当时该套房产还没有装修，产权证也没有下来。因此他们在合同中约定，待该套房子的产权证办理完毕后，由卖方配合买方办理房产交易中心办理更名过户的手续。 2009年11月，该房产的产权证终于办理完毕，但卖方却要求张先生再出3万元购买此房，否则就不签字，不配合办理产权更名的事宜。张先生表示，卖方毁约在先，自己不应该承担这3万元的问题。 律师说法： 黑龙江仲法律师事务所阎兆明律师介绍，买卖双方签订的《房屋买卖合同》系双方真实的意思表示，自双方签字之日起成立。依照我国《合同法》第44条的规定：依法成立的合同，自成立时生效。所以，双方的合同真实有效。 买卖双方在签订合同时房屋状态为房屋已进户，卖方持有单位往来资金结算票据及与开发公司之间的购房合同书。在买卖双方的买卖合同中明确约定：待卖方将产权证办至其名下后再行将房屋产权更至本合同的买房人名下，应该说买卖双方之间的此项约定完全符合我国现行的房地产管理法律法规规定。2009年年底本合同的出卖人已将本房屋买卖合同的标的物即房屋所有权证办至其名下，此时，出卖人即有义务依照买卖双方之间的房屋买卖合同的约定与房屋买受人共同到不动产所在地的房产交易所配合买房将房产更至买房名下。 依本合同买受人的陈述，此时出卖人要求再付给其3万元方可配合其更名，此要求应为无理主张。依照我国《合同法》第60条的规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。而本合同在签订时买方已将合同价款全部向卖方交付完毕，同时卖方已将合同标的物专用买方占有使用。此时卖方如拒不履行合同义务，合同买受人可向有管辖权的法院提起诉讼，要求对方履行合同义务，将房产更名至买方名下。

购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条　产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格 (1)sc6350水箱换向器22*16*8 (2)20w换向器20.3*16*10 (3)摇机换向器15.2*13*8 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第()项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条　产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______。 2.计量单位、计量方法：______。 第三条　产品的包装标准和包装物的供应与回收：_______。 第四条　产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：________。 2.交货方法，按下列第(　)项执行： (1)乙方送货; (2)乙方代运 (3)甲方自提自运。 3.运输方式：_______。 4.到货地点和接货单位(或接货人)________。 第五条　产品的交(提)货期限： 第六条　产品的价格与货款的结算 1.产品的价格，按下列第(　)项执行： (1)按甲乙双方的商定价格; (2)按照订立合同时履行地的市场价格; (3)按照国家定价履行。 2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。 第七条　验收方法________。 第八条　对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条　乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。 2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

合同双方：? 购货单位(甲方) 地?址： 法定代表人： 电?话： 供货单位(乙方) 地?址： 法定代表人：???? 电?话： 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条?模具的名称、品种、规格和质量 1、模具的名称：c6388纸浆模塑模具一套，包括吸浆成型模具一组及热压定型模具一组。 2、出产单位：?商标： 3、模具的技术标准(包括质量要求)，按下列第(?)项执行： (1)按国家标准执行; (2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行; (3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行; (4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条?模具的包装标准： 第三条?模具的交货方法、运输方式、交货期限 1、交货方法：乙方送货，费用由乙方自行负责。 2、运输方式：__________. 3、到货地点和接货单位(或接货人)________________. 4、交货期限：2003年?月?日以前将模具交付甲方 第四条?模具的价格与货款的结算 1、模具的价格：6000元人民币/套; 2、模具货款的结算：模具交付甲方，待验收合格后，甲方现金给付模具费。 第五条?甲方向乙方提供模具图纸及该图纸的电子文档(如附件) 第六条?模具的工艺要求：模具图纸如附件。 第七条?验收方法 1、验收时间：?; 2、验收手段：?; 3、验收标准：?; 4、由谁负责验收和试验：?; 第八条?乙方的违约责任 1、乙方到期不能交货，应向甲方偿付总货款的30%的违约金。 2、乙方所交模具品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据模具的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 3、乙方因模具包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 4、乙方逾期交货的，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 第九条?甲方的违约责任

简易交付又称“无形交付”，是指受让人在动产物权变动前已先行占有该动产的，让与人如设立和转让其动产物权，无需现在为现实交付，让与合同生效时即发生物权变动的效力。 简易交付实际上是以动产物权让与合意代替现实交付，是一种观念上的交付，并没有破坏动产物权变动的一般原则，而是在特殊情形下的一种灵活变通。在简易交付中，要注意两点。一是受让人须于动产物权设立和转让前先让占有该动产，但受让人基于何种原因占用该动产，审判实践中无需考虑;二是当事人之间不仅要有物权让与的合意，而且该合意生效之时，才发生物权变动的效力，在审判实践中，还要注意按照法律有关法律行为生效要件的规定，审查当事人之间的质权设立或动产所有权转让合同是否生效，并据此判断物权变动是否发生效力。 简易交付：是指受让人已经占有动产，如受让人已经通过寄托、租赁、借用等方式实际占有了动产，则于物权变动的合意成立时，视为交付。 1现实交付：交付标的物 2拟制交付：交付权利凭证 交付 简易交付 3观念交付：占有改定 指示交付 动产物权变动的公示方式是交付，交付是指移转标的物的占有，依据我国《物权法》的规定动产交付有如下四种方式： 1、现实交付：是指将标的物的占有直接移转给对方当事人 2、简易交付：是指受让人已经占有动产，如受让人已经通过寄托、租赁、借用等方式实际占有了动产，则于物权变动的合意成立时，视为交付。 3、占有改定：即动产物权的让与人与受让人之间特别约定，标的物仍然由出让人继续占有。这样，在物权让与的合意成立时，视为交付，受让人取得间接占有。 4、指示交付：即动产由第三人占有时，出让人将其对于第三人的返还请求权让与受让人，以代替交付。 实例 张三租用李四的手机，张三即依据租赁合同取得了对手机的占有，而后张三又与李四达成协议，购买这部手机。这处情况下，动产物权的交付已经在事先完成，物权受让人已经能够依据物的排他效力行使物权。因此，物权的变动就在物权变动的协议生效时生效。 案例：张三将自家的耕牛租给李四使用20天，第5天，李四提出要买下这头牛，张三表示同意。双方约定1个月后付钱。不料第10天，这头耕牛遭到雷击而死。 关于本案有以下几个问题： 1、该买卖合同的生效时间; 2、该买卖合同中的交货时间; 3、该耕牛意外死亡的风险由谁承担 解： 1、该买卖合同的生效时间是李四租用耕牛的第5天; 2、该买卖合同中的交货时间也是李四租用耕牛的第5天; 3、该耕牛意外死亡的风险由李四承担，李四仍然应当向张三支付货款。

中外合资企业章程 中英对照 articles of association for chinese-foreign equity joint ventures 目 录 第一章 总则 第二章 宗旨、经营范围 第三章 投资总额和注册资本 第四章董事会 第五章 经营管理机构 第六章 财务会计 第七章 利润分配 第八章 职工 第九章 工会组织 第十章 期限、终止、清算 第十一章 规章制度 第十二章 适用法律 第十三章 附则 articles of association for chinese-foreign equity joint ventures index chapter 1 general provision chapter 2 the purpose l scope and scale of the business chapter 3 total amount of investment and the registered capital chapter 4 the board of directors chapter 5 business management office chapter 6 finance and accounting chapter 7 profit sharing chapter 8 staff and workers chapter 9 the trade union organization chapter 10 duration， termination and liquidation of the jint venture company chapter 11 rules and regulations chapter 12 applicable law chapter 13 supplementary articles 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国中外合资企业法》，和中国×公司（以下简称甲方）与×国×××公司）合资经营合同，特制订本合营公司章和。 第二条 合营公司中文名称为：××有限公司 英文名称为： 缩写为： 合营公司的法定地址为： 第三条 甲、乙双方的名称、法定地址为： 甲方：中国×公司，其法定地址为 乙方：×国×××公司，其法定地址为

甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方本着利益共享，风险共担的原则，经友好协商就乙方试销_________产品达成如下协议。 一、试销地区及期限： 甲方同意乙方在_________地区对_________产品进行试销推广，试销期限为本协议签定之日起_________个月。 二、试销价格： 试销期内甲方以_________元／套的价格供货给乙方，此价格不含安装费及税率，如需开普通税票另加_________％的税金。 三、试销的基础条件： （1）乙方注重产品质量，认同甲方产品卖点及经营理念； （2）乙方提供不少于_________面积的货柜用于甲方产品的集中展示； （3）乙方组织不少于_________人的专职人员（含营业员，业务员，技术员）负责甲方产品的推广工作，首批进货不低于_________套。 四、甲方的义务： （1）试销期间甲方向乙方免费提供产品知识，安装技术的培训支持； （2）免费向乙方提供必要的产品宣传资料，宣传喷画； （3）根据乙方的进货量，合理安排产品颜色。 五、甲方的权利： （1）要求乙方按甲方的规定集中展示产品； （2）规定乙方所售甲方产品的市场最低限价权； （3）要求乙方按甲方规定的最低进货量订购产品。 六、乙方的义务： （1）按甲方规定的最低进货量订购产品； （2）自本协议签定之日起按协议的价格支付货款； （3）按甲方的规定面积集中展示甲方产品； （4）不在甲方产品集中展示区展示与甲方产品相类似的非甲方产品及宣传物品； （5）指定专职人员负责甲方产品的推广； （6）配合甲方开展各项促销活动。 七、乙方的权利： （1）试销期后优先获得甲方代理权； （2）在不违反最低销售价的前提下自主定价； （3）获得甲方对其业务员，施工技术员的各项培训； （4）试销期后如乙方经过积极推广后产品仍出现严重滞销情况，且经甲方调查属实，在乙方没违反甲方所定价格政策及货物完好的情况下，乙方可向甲方申请退货，甲方收到产品后两个月内将货款返还乙方。 八、本协议附件： （1）产品质量检验报告； （2）产品专利报告； （3）支持用品表； （4）代理申请书； （5）代理商价格体系。 九、本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

购货单位：_________，以下简称甲方; 供货单位：_________，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条　产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格 (1)sc6350水箱换向器 22*16*8 (2)20w换向器 20.3*16*10 (3)摇机换向器 15.2*13*8 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( )项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条　产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______。 2.计量单位、计量方法：______。 第三条　产品的包装标准和包装物的供应与回收：_______。 第四条　产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：________。 2.交货方法，按下列第(　)项执行： (1)乙方送货; (2)乙方代运 (3)甲方自提自运。 3.运输方式：_______。 4.到货地点和接货单位(或接货人)________。 第五条　产品的交(提)货期限： 第六条　产品的价格与货款的结算 1.产品的价格，按下列第(　)项执行： (1)按甲乙双方的商定价格; (2)按照订立合同时履行地的市场价格; (3)按照国家定价履行。 2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。 第七条　验收方法________。 第八条　对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的，视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 3.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条　乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的___%的违约金。 2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

合同号：＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿ 地点：＿＿＿＿ 买方：＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿ 电报：＿＿＿＿ 电传：＿＿＿＿ 卖方：＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿ 电报：＿＿＿＿ 电传：＿＿＿＿ 本合同由买方和卖方商订。在合同项下，双方同意按下述条款买卖下述商品： 第一条品名；规格、数量及单价 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条合同总值 第三条原产国别及制造厂商 第四条装运港 第五条目的港 第六条装运期 分运： 转运： 第七条包装 所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋及长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，以确保货物不致由上述原因受损，使之完好安全到达安装或建筑工地。任何由于包装不妥善所致之任何损失均由卖方负担。 第八条唛头 卖方必须用不褪色的油漆于每一包装箱上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置、“此端向上”、“小心轻放、“保持干燥”等字样及下列唛头： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第九条保险 在ｃｉｆ条款下： 由卖方出资按１１０％发票金额投保。 在ｃ＆ｆ条款下：装运后由买方投保。 第十条付款条件 （１）买方在装运期前３０天，通过中国银行开立由买方支付以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的＿＿％，计＿＿＿＿。该信用证在中国银行＿＿＿＿行收到下列单证并核对无误后承付（在分运情况下，则按分运比例承付 ）。 ａ．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两份副本，注明“运费已付”、空白抬头、空白背书、已通知到货口岸中国对外贸易运输公司。 ｂ．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。 ｃ．装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。

引言：什么叫产品购销合同 产品购销合同其实就是指卖方同买方根据协商一致的意见，由买方支付产品价款给卖方，卖方将产品交付给买方的协议。那产品购销合同如何写呢 产品购销合同范文： 产品购销合同 销货方：________(以下简称甲方) 购货方：________(以下简称乙方) 签约时间：______________ 签约地点：______________ 第一条　经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。 签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。 第二条　合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。 按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。 第三条　成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。 在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。 国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。 逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。 第四条　运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定。 第五条　各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。 第六条　商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。 第七条　商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的最迟、最早日期一次发货;当令商品，零配件和数量较少的品种，可一次发货。 第八条　对有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以发货;有效期在2/3以下的，甲方应征得乙方同意后才能发货。 第九条　甲方应按乙方确定的合理运输路线、工具、到达站(港)委托承运单位发运，力求装足容量或吨位，以节约费用。 如一方需要变更运输路线、工具、到达站时，应及时通知对方，并进行协商，取得一致意见后，再办理发运，由此而影响合同期限，不以违约处理。 第十条　商品从到达承运部门时起，所有权即属乙方。在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，需要甲方协助时，甲方应积极提供有关资料。乙方在接收商品时发现问题，应及时向承运部门索取规定的记录和证明并立即详细检查，及时向有关责任方提出索赔;若因有关单据未能随货同行，货到后，乙方可先向承运部门具结接收，同时立即通知甲方，甲方在接到通知后5日内答复;属于多发、错运商品，乙方应做好详细记录，妥为保管，收货后10日内通知甲方，不能自行动用，因此而发生的一切费用由甲方负担。 第十一条　商品的外包装完整，发现溢缺、残损串错和商品质量等问题，在货到半年内(贵重商品在7天内)，责任确属甲方的，乙方可向甲方提出查询。 发现商品霉烂变质，应在30天内通知甲方，经双方共同研究，明确责任，损失由责任方负担。 接收进口商品和外贸库存转内销的商品，因关系到外贸查询，查询期为乙方收货后的60天，逾期甲方不再受理。 乙方向甲方提出查询时，应填写“查询单”，一货一单，不要混列。查询单的内容应包括唛头、品名、规格、单价、装箱单、开单日期、到货日期、溢缺数量、残损程度、合同号码、生产厂名、调拨单号等资料，并保留实物;甲方接到“查询单”后，10日内作出答复，要在30天内处理完毕。 为减少部分查询业务，凡一张调拨单所列一个品种损溢在2元以下、残损在5元以下均不做查询处理(零件除外)。对笨重商品的查询(如缝纫机头、部件等的残品)乙方将残品直接寄运工厂，查询单寄交甲方并在单上注明寄运日期。 第十二条　商品货款、运杂费等款项的结算，购销双方应按中国人民银行结算办法的规定，商定适宜的结算方式，及时妥善办理。 货款结算中，要遵守结算纪律，坚持“钱货两清”原则，分期付款应在成交单上注明。有固定购销关系的国营、供销合作社商业企业，异地货款结算可采用“托收承付”结算方式;对情况不明的交易单位，可采用信用证结算方式，或先收款后付货。 第十三条　甲、乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金以补偿其差额。如违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。 1.甲、乙两方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同时，应向对方支付违约合同货款总值______%的违约金。但遇双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。 2.自提商品，甲方未能按期发货，应负逾期交货责任，并承担乙方因此而支付的实际费用;乙方未按期提货，应按中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的保管费用。 3.甲方提前交货和多交、错发货而造成的乙方在代保管期内实际支付的费用，应由甲方负担，乙方逾期付款的，应按照人民银行有关逾期付款的规定，向甲方偿付逾期付款违约金。 4.对应偿付的违约金，赔偿金，保管、保养费用和各种经济损失，应在明确责任后，10天内主动汇给对方，否则，按逾期付款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货款充抵。 第十四条　甲、乙两方履行合同，发生纠纷时，应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。(两者选一) 第十五条　本合同一式4份，甲、乙两方各执2份，并送交当地人民银行及有关部门，监督执行。 第十六条　本合同(协议)双方签章，依法生效，有效期为1年，期满双方如无异议，合同自动延长。凡涉及日期的，按收件人签收日期和邮局戳记日期为准。 开户银行：______________　　　　　　　　开户银行：______________ 帐号：__________________　　　　　　　　帐号：__________________

买方：___________________________ ???地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________ ???法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ ???卖方：___________________________ ???地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________ ???法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ ???买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议，共同信守。 ???第一条品名、规格、数量及单位 __________________________________________________________ ???第二条合同总值 __________________________________________________________ ???第三条原产国别及制造厂商 __________________________________________________________ ???第四条装运港 __________________________________________________________ ???第五条目的港 __________________________________________________________ ???第六条装运期 分运：__________________________ 转运：__________________________ ???第七条包装 ???所供货物必须由卖方妥善包装，适合远洋和长途陆路运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。 ???第八条唛头 ???卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头： ???第九条保险 ???装运后由买方投保。 ???第十条付款条件 ???1．买方在收到备货电传通知后及装运期前30天，开立以卖方为受益人的不可撤销信用证，其金额为合同总值的______________％，计___________。____________行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（如果分运，应按分运比例承付）： ???a．全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸________运输公司。 ???b．商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。 ???c．装箱单一式四份，注明每包装物数量，毛重和净重。 ???d．由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。 ???e．提供全套技术文件的确认书一式两份。 2．卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件，一份寄买方，两份寄目的港________运输公司。

购销合同（六） 合同编号：_______________ 签订日期：______年____月____日 签约时间：____________________ 签约地点：____________________ 供方：________________________ 需方：________________________ 1．本合同是依照《中华人民共和国合同法》订立的，经双方签字盖章后，即发生法律效力，双方必须严格履行。 2．合同条款①签订双方商妥订货产品总值人民币________元。其产品名称的规格、质量、数量、单价、总值、交货付款等详如附表。 ②产品及原材料检验方法； ③产品价格规定； ④产品的包装方法及费用负担； ⑤产品交货方法及费用负担； ⑥货款及费用等结算方法； ⑦补充条款。 3．经济责任 （1）供方如未能履行合同，须负下列责任： ①产品花色、品种、规格、质量不符合同规定：需方同意利用的，按质论价，退货贬值总值价款，不能利用的，应负责保修、保退、保换。由于延误交货时间，每天应偿付需方千分之____的罚款。 ②产品数量不符合规定：少交需方仍有需要的照数补交；因延期而不要的，可以退货，并承担因此而造成的损失；不能交货的，应偿付需方以不能交货的货款总值的百分之______的罚金。 ③产品包装不符合同规定：应负责返修或重新包装。并承担支付的费用；需方不要求返修或重新包装，应偿付不符合同规定包装价值的千分之____的罚金。 （2）需方未能履行合同时，须负以下责任： ①中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值百分之____罚金。 ②中途退货，由双方根据实际情况商定，同意退货的偿付退货部分货款总值千分之____的罚金。 ③未按规定的时间和要求交原材料或技术、资金、包装物，除交货日期得以顺延外，应偿付顺延交货产品总值每日千分之____的罚金；不能提供时，视同中途退货处理。 ④自提产品未按规定日期提货，每延期一天，应偿付供方以延期提货部分货款总额千分之____罚金。 ⑤未按规定日期付款，每延期一天，应偿付以延期付款总额千分之____的罚金。 ⑥实行送货或代运的产品拒绝接货，应承担由此而造成的损失和运输费用及罚金。 （3）产品价格：如需要调整，必须经双方协商方能变更。 （4）任何一方要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请鉴证机关备案。 （5）如因生产原料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，需要变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与对方协商修订调整，并报鉴证机关备案，任何一方不得擅自变更合同。一方变更合同，对方有权拒绝收购，因此而不能执行合同应偿付对方千分之______的罚金。 （6）确因自然灾害等原因，影响执行合同或延期交货，需提前____天通知对方，经有关机构证明，可酌情减免罚金。 4．执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼或向仲裁机关申请仲裁. 5．本合同及附件一式六份，供需双方各执正本一份，副本四份，双方主管部门和工商行政管理局各一份。 供方单位（盖章）：______________　 需方单位（盖章）：__________ 法定代表人签字：________________　 法定代表人签字______________ 代理人签字：____________________　 代理人签字：________________ 地址：__________________________　 地址：______________________ 电话：__________________________　 电话：______________________ 开户行、帐号：__________________　 开户行、帐号：______________