最新弱电施工合同 　　合同编号：_________　　甲　方：_________　　联系人：_________　　乙　方：_________　　联系人：_________　　甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：　　一、工程概况　　1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统　　2、工程地址：_________　　3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。　　二、甲乙双方的责任和义务　　1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。　　2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：　　1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)　　2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。　　3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。　　4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。　　5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。　　三、工程进度安排　　1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。　　2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。　　四、工程验收时间　　工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。　　五、合同预算金额　　本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)　　六、结算方式　　工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。　　乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。　　七、人力不可抗拒事故　　如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。　　八、违约责任　　甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。　　乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。　　九、解决争议的方式　　本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。　　十、合同生效及其它　　1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。　　3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。　　4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。　　甲方(签章)：_________　　　　　　　　?乙方(签章)：_________　　法定代表或其委托人：_________?　　　?　法定代表或其委托人：_________　　签约时间：_________年___月___日　?　　?签约地点：_________

最新开发房地产协议书 甲方：___________(以下简称甲方) 乙方：______________(以下简称乙方) 乙方根据法律的规定已取得__________市__________区__________街__________亩(计__________m2)的出让的国有土地使用权。经甲、乙双方协商同意该项目由拟组建的__________置业有限公司(名称具体以工商行政管理局核准为准)独家开发，现就相关事宜达成如下协议： 第一条 甲、乙双方共同投资组建__________置业有限公司，开发经营该项目，公司注册资金万元人民币。甲方以现金出资万元人民币，占总股本的 __________%;乙方出资万元，具体以上述__________街的__________亩国有地使用权作价投入，占总股本的 __________%。 第二条 乙方确认投入__________置业有限公司的__________街的项目的土地使用权具备以下条件： 1.项目四至范围：本项目地块座落于市__________区，东至__________街，西至__________街，南至__________巷，北至__________米规划路。 2.项目性质：商品房开发。 3.土地性质：住宅、公建综合用地，现有土地使用权年限为__________年。 4. 土地指标：本地块土地使用权面积__________亩(计__________平方米)，总建筑面积 ? 平方米(含地下室建筑面积)，建筑密度不大于__________%，现有审批建筑物限高__________米(航空限高__________- __________米)，其中： (1)一期用地__________亩(计 __________平方米)，总建筑面积__________平方米以上，其中包括居住面积__________平方米、公建面积(网点)__________平方米、物业用房__________平方米、地下车库_________平方米。 (2)二期用地__________亩(计__________平方米)，总建筑面积__________平方米，包括居住面积__________平方米、公建面积(网点)__________平方米、物业用房平方米、地下车库__________平方米。 5.土地现状：地块内已基本平整。 上述项目概况中的座落、四至范围、项目性质、土地性质、土地指标等另附政府有关部门的批准文件，并以最新批准文件为准。 第三条 乙方确认已取得投入______置业有限公司的项目的国有土地使用权并取得国有土地使用证，土地使用权出让金已全部缴清，同时乙方确认该项目已取得以下批文、权证; 1.乙方已于______年______月______日取得______市文物管理办公室的x文物[______]号“_______________”。 2.乙方已于______年______月______日取得______市规划局土地管理局的x规选字______年______号“建设项目选址意见书”。 3.乙方已于______年______月______日取得______市规划局的______规土证字______年______号《建设用地规划许可证》和沈规土证附字______年______号“建设用地规划许可证通知书”。 4.乙方已于______年______月______日取得______市人民政府办公厅的办综二字[______]59号“城市规划委员会第三次主任会议纪要”。 5.乙方已于______年______月______日取得______市房地产开发建设领导小组办公室的“长安寺公建、住宅建设项目通知书”。 6.乙方已于______年______月______日取得______市规划局土地管理局的“关于长安寺项目规划建筑面积指标的说明”。 7.乙方已于______年______月______日取得______市房产管理局的拆许字(______)第______号《房屋拆迁许可证》。 8.乙方已于______年______月____日与______市规划和国土资源局签订的沈土出合字[______]______号《国有土地使用权出让合同》。 9.乙方已于______年______月______日取得______市规划和国土资源局的沈阳国用(______)字第______号《国有土地使用证》。 10.乙方已于______年______月______日取得______市规划和国土资源局的沈规建审字______年______号“建筑扩初设计审定通知单”。 11.乙方已于______年______月______日取得______市卫生局的______卫预审字______号“建设项目设计卫生审查认可书”。 12.乙方已于______年____月______日取得______市发展计划委员会的沈计投资便字第[______]号便函。 13.乙方已于______年____月______日取得______市人民防空办公室的[______]人防立项字(______)号“结合民用建筑修建防空地下室立项审批通知书”。 14.乙方已于______年____月______日取得______市人防工程质量监督站的沈人防质监审字______号“结建防空地下室审批通知书”。 15.乙方已于______年____月______日取得______市公安局的沈消审(______)第(______)号“建筑工程消防设计审核意见书”。 16.乙方已于______年____月______日取得______市计划委员会的计基______号《投资许可证》。 17.乙方已于______年______月______日取得_______________的批复。 第四条 甲、乙双方一致确认：乙方投入到______置业有限公司的国有土地使用权(项目)在具备本协议第二条和第三条的前提下作价________万元人民币。其中________万元作为乙方对______置业有限公司的出资，其余万元由______置业有限公司作为土地转让款支付给乙方。 本协议乙方出资变更到______置业有限公司的国有土地使用权乙方已设定了抵押，其抵押权人为中信实业银行沈阳分行城中支行，抵押担保的债权金额为_____万元人民币的贷款本息，债权到期日为______年______月。 乙方确认：本协议规定的国有土地使用权除已设定抵押外，其相应的国有土地使用权出让金、契税等已全部缴纳完毕，所有的拆迁安置补偿费等均已全部支付完毕，乙方保证在签订本协议时该国有土地使用权上不存在着任何权利负担(已设定的抵押除外)。 第五条 本协议签订后三十天内，乙方负责按照国家有关规定和文物管理部门的要求对项目用地进行全面的地下文物勘探，并提供书面的《文物勘探报告》。项目一期用地的文物勘探费用归乙方承担，二期用地的文物勘探费用则由甲方或沈阳______置业有限公司承担。 乙方确认乙方出资的国有土地使用权不存在着“原地保护文物、遗址”的状况。______置业有限公司在开发建设本项目的过程中，如发现文物和遗址，经国家文物管理部门确认需原地保护的，导致本项目无法开发的，甲方退出本项目开发，由乙方自行处理。乙方应在收到国家文物管理部门确认需原地保护文物、遗址的文书后十天内，将甲方及甲方通过______置业有限公司投入到本项目中的所有费用归还。 第六条 付款及付款条件 1.本协议生效后______天内，甲方向乙方支付壹仟万元人民币作为履行本协议的定金，乙方向甲方开具相应的合法有效的收款凭证。 2. 本协议签订后______个月内，甲乙双方共同按照______市规划和国土资源局有关国有土地使用权变更的要求和xx市计划委员会有关立项计划变更的要求，准备齐全有关资料并向有关部门提出变更申请后，甲乙双方共同将乙方在中信实业银行______分行城中支行的人民币伍仟万元的贷款转贷至______置业有限公司名下。如因贷款银行的原因不能将该贷款转至______置业有限公司名下，则甲方通过沈阳______置业有限公司向乙方支付__________万元人民币，乙方向______置业有限公司开具相应的合法有效的收款凭证，同时由乙方负责解除开发地块上设定的抵押。

最新建筑规划设计合同样本 　　工程名称：_________　　工程地点：_________　　合同编号：_________(由设计人编填)　　设计证书等级：_________　　委托方：_________　　设计方：_________　　委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。　　第一条　本合同签订依据　　1.1　《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《城市规划设计计费指导意见》和相关设计收费标准。　　1.2　国家及地方有关规划设计管理法规和规章　　1.3　规划项目批准文件　　1.4　其他：_________　　第二条　设计依据　　2.1　委托方给设计方的委托书或设计中标文件　　2.2　委托方提交的基础资料　　2.3　设计方采用的主要技术标准是：　　□《城市规划编制办法》　　□《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90)　　□《村镇规划标准》(GB50188-93)　　□《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)　　□《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95)　　□《武汉市城市建筑规划管理技术规定》　　□《武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定》　　其他：_________　　第三条　合同文件的优先次序　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：　　3.1　合同书　　3.2　中标函(文件)　　3.3　委托方要求及委托书　　3.4　投标书　　第四条　本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)　　名称：_________　　规模：□用地_________□人口_________□其他_________　　阶段：□区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他　　设计内容：_________　　第五条　委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间　　□地形图纸_________(比例尺_________)　　□地形图电子文件(□光盘□软盘)　　□其它资料_________　　□时间_________　　第六条　设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间　　□蓝图_________套　　□彩图_________套　　□说明书或文本_________套(转载自第一范文网http://www.diyifanwen.com，请保留此标记。)　　□时间_________　　第七条　费用　　7.1　根据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。　　7.2　双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。　　第八条　支付方式　　8.1　本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。　　8.2?　设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元;之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________%，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。　　8.3　费用支付方式，经双方协商为：_________。　　第九条　双方责任　　9.1　委托方责任　　9.1.1?　委托方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责。委托方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。委托方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;委托方交付上述资料及文件超过规定期限?15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。　　9.1.2　委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。　　9.1.3　在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费;不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。　　9.1.4　委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。　　9.1.5?　委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。　　9.1.6　委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。　　9.1.7　委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。　　9.1.8　设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。　　9.1.9　承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。　　9.2　设计方责任　　9.2.1　设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。　　9.2.2　设计合同有效年限为_________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。　　9.2.3　设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。　　9.2.5　由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。　　9.2.6　合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。　　9.2.7　设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。　　第十条　保密　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。　　第十一条　争议解决方式　　11.1　本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。　　11.2　当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_________种方式解决：向武汉仲裁委员会申请仲裁;向_________人民法院提起诉讼。　　第十二条　合同生效及其他　　12.1　委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。　　12.2　设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。　　12.3　委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。　　12.4　由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。　　12.5　本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。　　12.6　本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。　　12.7　双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。　　12.8　未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。　　委托方(盖章)：_________　　　　　　　设计方(盖章)：_________　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________　　委托代理人(签字)：_________　　　　　委托代理人(签字)：_________　　项目经理(签字)：_________　　　　　　项目经理(签字)：_________住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________　　邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________　　电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________　　传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________　　开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________　　银行帐号：_________　　　　　　　　　　银行帐号：__________________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________　　规划行政主管部门备案(盖章)：_________　　备案号：_________　　经办人：_________　　备案日期：_________年_________月_________日

最新工业园基础设施建设投资开发合同 甲方：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 住址：_________________________________ 邮编：_________________________________ 传真：_________________________________ 联系电话：_____________________________ 乙方：_________________________________ 法定代表人：___________________________ 住址：_________________________________ 邮编：_________________________________ 传真：_________________________________ 联系电话：_____________________________ 本工业园基础设施建设投资开发合同由上列各方于_______年_______月______日在_________________订立。 鉴于： 1.为了发展高新技术，调整地方经济结构，促进经济发展，经_________政府研究决定在_________设立_________高科技工业园 2.为了加快工业园内的建设，_________工业园区管理委员会(称甲方)与_________投资有限公司(称乙方)本着互惠互利、自愿有偿的原则，就合作开发_________高科技工业园，建设首期_________平方米基础设施的事宜，甲、乙双方经协商一致，达成工业园基础设施建设投资开发合同，合同如下： 第一条 工业园总规划面积约_________平方米，东至_________，南至_________公路，北至_________公路，西至_________路。首期开发_________平方米。 第二条 基础设施建设总体规划方案实施。 第三条 合作范围：工业园首期_________平方米土地的基础设施建设，包括平整土地，建设路网、排水系统，公共绿化，水、电通信的管沟等土建工程部分等。 第四条 合作形式：由乙方提供_________元启动资金，首期_________亩基础工程由乙方承包建设。建设首期基础设施，建设费在出让土地中提取，分两部分。总规划未做好前出让每平方米土地提取_________元;做好总规划后，按总规划，参照国家定额做出预算，根据工程进度，定期结算及付款。 第五条 首期_________平方米基础设施建设时间为_________年。 第六条 乙方投入_________元，一年内不计利息，第二年起，在开发过程中未付清基础设施建设投入费用，欠款部分按银行固定资产贷款计收利息。如乙方有合作项目，符合入园条件，可以地抵款，平整好的土地地价每平方米_________元。 第七条 甲方责任 7.1 取得土地使用开发权，办理土地使用有关手续; 7.2 协调地方政府及村委会关系; 7.3 监管施工质量; 7.4 编写总体规划方案和可行性研究报告; 7.5 负责招商引资，并及时按出让土地面积兑现基础建设费给乙方; 7.6 负责乙方委托的其他事宜; 7.7 落实有关优惠政策。 第八条 乙方责任 8.1 负责落实启动资金到位; 8.2 组织好施工，按质、按量、按时整理好土地交付给客商使用; 8.3 做好安全生产工作。 第九条 法律责任 9.1 本合同的订立、效力、解释和争议的解决均依照中华人民共和国有关法律法规，受国家法律保护和管辖。 9.2 双方均应按履行各自的义务，自觉遵守有关法律法规。如发生纠纷，应协商解决，协商不成的，双方均可向工业园所在地人民法院起诉。 第十条 陈述和保证 10.1 甲方的陈述和保证

最新安装工程合同范本 订立合同双方： 建设单位：_________(以下简称发包方) 施工单位：_________(以下简称承包方) 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：建筑面积： 第四条：工程价款及付款方法： 第五条：工程期限(开工、竣工时间) 第六条：工程质量标准 第七条：承包形式及材料设备供应 第八条：发包方义务： 1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行) 2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。 3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。 4.按协议负责按期拨款。 5.…… 第九条：承包方义务 乙方负责： 1.按协议分工负责材料供应。 2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3.按施工图负责组织施工，按期竣工。 4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。 6.…… 第十条：违约责任及奖励条款 第十一条：其他协助条款。 第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。 第十三条：合同有效期及合同争议解决。 第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。 发包方：(盖章)　　　　　　　　承包方：(盖章) 法定代表人：_____　　　　　　法定代表人：______ 地址：________　　　　　　　　地址：_________ 开户银行：______　　　　　　　开户银行：_______ 帐号：________　　　　　　　　帐号：_________ 签约日期：____年__月__日

最新地下室防水施工合同 　　甲方：　　乙方：　　依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。　　一、?工程概况　　1)、工程地点：　　2)、工程名称：　　3)、工程内容：在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。　　二、?承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。　　三、?主材选用及工程价款等：　　1、?选用材质：“聚酯胎3mm厚，-15°?防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工　　2、?本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)　　3、?施工厚度要求：采用外mm厚“?”?防水卷材　　4、全部包工包料，单价为?元/平方。　　6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。　　四、?工期：按甲方项目部所安排的进度施工。　　五、?工程质量：　　1)、工程质量标准：合格工程质量标准。　　2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(gb18242-XX)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-XX)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。　　六、合同价款与支付方式　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积?元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。　　在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。　　七、工程款支付办法：　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，?7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层;　　2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题;　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;　　4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。　　十、隐蔽工程和中间验收　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。　　十一、安全施工?文明施工　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。　　十二、工程变更　　施工过程中，承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。　　十三、工程转包和分包　　本工程严禁分包和转包;一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。　　十四、不可抗力　　双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。　　十五、保险　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。　　十六、关于意外停工的约定　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿;却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。　　十七、工程质量保修　　本防水工程的保修期为五年;　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后，由发包人组织验收。　　十八、违约责任：　　1、?在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。　　2、?乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。　　3、?乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。　　4、?合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。　　5、?在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。　　6、?乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。　　7、?在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。　　8、?在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。　　9、?工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。　　十九、廉洁条款　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。　　二十、其他事项：　　1、?在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。　　2、?本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。　　甲方(盖章)：?乙方(盖章)：　　甲方负责人签字：?乙方负责人签字：　　签约日期：? 年?月?日?签约日期： ?年?月?日

最新勘察设计合同范本 　　编号：勘字__________号　　订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院)，根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况，签订合同，以资双方遵守。　　第一条　订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。　　第二条　工程名称　　________________________________________________________________________________　　第三条　工程地点　　________________________________________________________________________________　　第四条　工程范围　　________________________________________________________________________________　　第五条　取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%)，其余部分在勘测成果提出时一次结清。　　第六条　勘测成果于年月日提出，但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。　　第七条　建设单位应承担的事项和责任　　1. 填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。”　　2. 清理和整平场地，如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时，应付窝工费。开工时应指派一人在场，以便随时联系工作。　　3. 负责解决土样包装、水样瓶的运送，早晚和夜间钻机停放现场时负责看管，并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。　　4. 负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用)，如因交通工具而造成的窝工，应付窝工费。　　5. 测量如要求按已有控制系统联测时，应负责提供资料和埋石用材用料等物资。　　第八条　勘测单位应承担的事项和责任　　1. 填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。　　2. 遵循规范按时提出勘测成果，满足设计需要。　　第九条　本合同自双方代表签订之日起生效，合同附件与合同有同等效用。　　第十条　本合同正本二份，双方各执一份，副本份，建设单位收执份(其中送建设银行一份)，勘测单位份。　　建设单位：_______________(盖章)　　设计单位：_______________(盖章)　　_______年_________月___________日

智能化小区系统工程合同 　　甲方：_________　　乙方：_________?甲方将甲方独立开发的位于_________智能化系统工程(包括采购、施工、安装、维修)交由乙方完成，双方就相关事宜达成如下合同：　　第一条　工程内容　　_________小区的全部智能化系统工程(以下简称“智能化工程”)，具体包括下列内容：　　1.1　智能系统管道预埋;　　1.2　小区闭路电视监控系统;　　1.3　可视对讲系统(带IC卡门禁、带安防);　　1.4　住户室内安防系统;　　1.5　小区周边防范系统;　　1.6　公共广播及背景音乐系统;　　1.7　停车场安防系统。　　第二条　工程款(造价)　　2.1　甲、乙双方同意按下列公式计算工程总造价：　　工程总造价=每户的平均造价×小区总户数。　　2.2　由于选用不同品牌、品种的设备导致造价不同，故乙方向甲方提交设计方案时，须提交两种以上不同品牌、品种的设备供甲方选择，以确定造价。但无论如何，甲、乙双方同意每户的平均造价不低于人民币_________元(￥_________元，以下货币计算单位均为人民币)，不高于_________元(￥_________元);　　2.3　上述工程总造价的计算公式中“每户的平均造价”、“小区总户数”均指小区住宅户数，不包括商铺;　　2.4　本合同签订后，甲方根据_________建设进度，及时将小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求的资料提交给乙方。乙方收到资料后15日内向甲方提交设计方案、施工条件、费用明细。双方尽快确定选用设备的品牌、规格、工程总造价、验收标准、设计方案、施工条件等具体的施工内容，双方签署的相关文件为本合同附件;　　2.5　施工过程中，因工程个别项目需要调整而引起工程量之增减，双方确认后，在工程总造价中作相应调整，但该调整不得违反本条2.2款的约定。　　第三条　工程造价包含的费用　　甲方为乙方支付的本合同第二条约定的“工程造价”中已包含下列费用：　　乙方为智能化工程购买的全部设备款、材料款、人工费用、乙方应支付的税金。　　第四条　工程款的支付　　4.1　乙方进场施工后，乙方完成小区管道线路工程后_________日内，甲方须向乙方支付双方确定的工程总造价的_________%;　　4.2　智能化工程设备进场前，甲方根据乙方的通知向乙方支付工程总造价的_________%;　　4.3　智能化工程设备进场并经甲方及时确认设备符合约定的品牌、规格后_________日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%;　　4.4　智能化工程完工、双方验收后5日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%;　　4.5　保修期满后30日内，甲方向乙方支付工程总造价的_________%。　　第五条　进场时间　　甲方已完成_________小区的供水、供电设施且封顶后三日内，甲方通知乙方进场施工。　　第六条　工期　　甲方向业主正式交楼前，乙方必须完成智能化系统的全部工作。但甲方须保证乙方工期不少于两个月。　　第七条　竣工及验收　　智能化工程竣工后，乙方应向甲方提交全部竣工图纸、竣工资料、使用说明书、验收申请。甲方收到乙方申请后立即向乙方发出“实际完工证明书”并在七日内与乙方一起组织验收。智能化工程经甲方验收合格即视为甲方已接收智能化工程。　　第八条　保修　　智能化工程保修期为_________年，自甲、乙双方验收完毕之日起计算。保修期间内，乙方承担因设备不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用，但不包括因甲方或他人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏。　　第九条　甲方义务　　除本合同约定的甲方义务外，甲方还需履行下列义务：　　9.1　甲方免费提供乙方施工过程中的用水、用电;　　9.2　甲方免费提供PVC管道的预埋工作并保证乙方施工条件;　　9.3　甲方把所有施工安全守则或其他特殊的现场工作注意事项告知乙方。　　第十条　乙方义务　　除本合同约定的乙方义务外，乙方还需履行下列义务：　　10.1　乙方保证智能化工程所使用的全部设备、材料是全新的，未使用过的;　　10.2　乙方进场施工后必须接受甲方监管并予以积极配合;　　10.3　乙方在施工过程中必须做到文明施工，安全施工。加强防火、防盗、防破坏等安全措施。乙方员工人为造成的损坏由乙方承担;　　10.4　保修期内，乙方向甲方无偿提供技术培训、指导。　　第十一条　甲方的违约责任　　11.1　甲方完成_________小区的供水、供电设施、封顶时，甲方仍未向乙方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，或甲方的其他违约行为导致乙方无法履行本合同，均视为甲方单方解除本合同，甲方应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;　　11.2　甲方逾期支付工程款，甲方按每日万分之五向乙方支付逾期付款违约金。逾期达三十日，乙方有权解除本合同，甲方除支付逾期付款违约金外，还应向乙方支付_________元违约金，并赔偿乙方的实际损失，包括但不限于乙方为履行本合同花费的任何费用;　　11.3　甲方不按时与乙方组织验收，视为验收合格，即甲方已完全接收智能化工程。且乙方不承担任何免费保修责任。　　第十二条　乙方的违约责任　　12.1　乙方收到甲方提交_________小区的设计图纸、小区住宅总户数、智能化工程要求等资料，未在15日内向甲方提交设计方案，或乙方的其他违约行为导致甲方无法履行本合同，视为乙方单方解除本合同，乙方应向甲方支付_________元违约金并赔偿甲方的实际损失。　　12.2　乙方逾期完成智能化工程，乙方向甲方支付的违约金为：_________。　　逾期达三十日，甲方有权解除本合同，乙方除支付上述违约金外，还应向甲方支付_________元违约金，并赔偿甲方的实际损失。　　12.3　如甲方为乙方垫付乙方应支付的费用，包括本合同第八条约定乙方应承担的费用，乙方应自甲方垫付之日起三日内向甲方支付相应费用。否则，按日万分之五计算逾期付款违约金。　　第十三条　工地代表　　双方工地代表以互换的授权委托书载明内容为准，工地代表签署的任何文件即视为甲、乙方的真实意思。　　第十四条　不可抗力　　任何一方由于受火灾、水灾、台风等不可抗力事故的影响而不能履行义务时，不视为违约，履行合同的期限应予以适当延长。　　第十五条　争议解决　　在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。经协商不能达成一致的，任何一方有权提交_________仲裁委员会申请仲裁解决，败诉方除承担仲裁费外，还应承担胜诉方为本案支付的律师费。　　第十六条　生效　　本合同一式肆份，双方各执贰份，本合同自双方签字盖章之日起生效。　　甲方(盖章)：_________　　　　　　　　乙方(盖章)：_________　　代表人(签字)：_________　　　　　　　代表人(签字)：_________　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

景观工程设计合同 发包方： ____________公司(以下简称甲方) 承包方： ________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ; 2.工程地点：_____________________; 3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。 4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 第二条 工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。 2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者; (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者; (6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者; (7)发生重大设计变更。 第三条 工程合同造价： 1.本工程合同预算造价为人民币____________元，即人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)。 2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条 材料、设备供应、检验 1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责; 2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏; 3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。 4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。 5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。 6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。 7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。 第五条 工程质量和检查验收 1.本工程质量要求为优良; 2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查; 3.发包方聘用的现场监理工程师为____________; 4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。 5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。 6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。 8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。

景观工程施工合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_______环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国合同法》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。 第一条　工程名称： 第二条　工程范围和内容 工程范围：按甲方批准的施工图为准。 工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。 第三条　设计周期 本合同签订以后于______年______月______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。 第四条　设计价款及支付方式 该项目乙方按______万元(大写：______元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方______万元(大写：______ 元正)人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即______元(大写：______元正)人民币。 第五条　施工工期 开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过______年______月______日)。 竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为______天。 因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延 . 第六条　取费原则 1、 本工程执行 建设工程造价管理总站发行的______定额：sgd1-2000至sgd7-2000，收费级别按四类工程二级档。 2、 苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。 乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。 3、　施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。 第七条　工程施工价款及支付方式 1、本工程总造价暂定为　　　 万元(大写：　　　)人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。 2、本合同备料款为合同总价的______%，其中______%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余______%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。 3、乙方每月25号上报已完成的工程产值，甲方______日内审核并拨付乙方完成量的80%的工程进度款。 4、工程竣工经甲方验收合格后，双方于______日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的10%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。 5、本工程质保金为工程总造价的______%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于2日内付清全部尾款，质保金不计利息。 第八条　材料供应 该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。 第九条　工程质量及质保期 1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。 2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。 3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装一年、草坪养护______个月、灌木养护半年、乔木保活一年。 4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。 第十条　双方协作事项 1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。 2、甲方现场负责人　　　 ，乙方现场负责人　　　　，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。 第十一条　甲方职责及义务 1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。 2、对乙方报送的材料样品，______小时之内进行认质认价。

昆虫基地建设协议 　　_________（以下称甲方）与_________（以下称乙方）就_________昆虫基地建设及深加工方面的开发，在平等、友好、合作的基础上，经双方考察论证，达成一致共识，具体如下： ??? 第一章　合作项目及基地地址 　　第一条　甲、乙双方根据《合同法》及有关法规，决定联合建立_________级基地，主要从事_________昆虫基地建设及综合开发应用。 　　第二条　地址：_________。 ??? 第二章　生产经营目的、范围和投资规模 　　第三条　甲、乙双方本着扩大_________昆虫养殖规模，发展好当地的特种养殖，尽快占领当地市场。决定共同投资_________元，在_________建立_________昆虫养殖基地。基地名称为：_________。 ??? 第三章　投资方式及比例分配 　　第四条　甲方以_________昆虫良种种源作为投资，价值为_________元，占总种源投资的百分之_________。乙方负责其余百分之_________的种源投资，及基地基础建设投资。基础建设指养殖场地、有关设施，水、电、路、通讯等。 　　第五条　供种时间为乙方基地基础建好以后，甲乙双方种源要求一次进入。运输、笼具和运抵后的养殖繁育等费用由乙方公司承担。 　　第六条　双方股份比例为甲方占_________，乙方占_________。 ??? 第四章　双方的权利和义务 　　第七条　权利义务　　甲方权利和义务：　　1．甲方向乙方提供基地建设授权委托书。　　2．甲方负责基地建设指导、技术服务，且可根据情况配备相应的技术人员。　　3．甲方负责深加工指导及营销指导，负责产品的回收。　　4．甲方保证种虫的品质及技术的成熟。　　5．甲方负责乙方技术人员的免费技术培训。　　乙方权利和义务：　　1．乙方负责提供基地建设所需的场地、场房以及办公经营的设施及加工设施。　　2．负责办理当地有关经营手续。　　3．负责按总部的运营模式在当地组织、管理养殖户。且负责当地养殖户的技术指导、产品回收。　　4．负责当地产品及深加工产品的品质。　　5．积极维护总部的形象及信誉，协助保护总部的各种知识产权。 ??? 第五章　保障机制及违约责任 　　第八条　甲方保证乙方基地的地区独占经营，不得在当地建立第二家合作或其他方式的基地。 　　第九条　甲方保证产品的回收。 　　第十条　乙方保证不跨地区推广品种及发展养殖户。 　　第十一条　乙方无权将产品销售给所辖区域外的任何单位或个人，必须交由总部回收。 　　第十二条　一切经济及法律责任均以合同所涉及到的为准，由于一方故意或过失造成本合同及其附件不能履行或不能完全履行时，由此造成损失，由违约方承担责任。 　　第十三条　由于一方不履行合同或严重违犯合同，造成另一方无法经营或无法达到合同规定的经营目的视作违约方，对方有权向违约方索赔并有权终止合同。 ??? 第六章　合同修改、变更与解除 　　第十四条　合作过程中任何一方都可提出新的合作思路及补充条款，经双方研究通过后，与本协议具有同等的法律效力。 　　第十五条　任何一方违约，被侵权方可提出解除合同，解除时除参考协议外还应该根据当时的具体情况进行协商处理。 ??? 第七章　合作期限 　　第十六条　合作期限为_________年，在合同到期日前三个月，经双方协商可延长合作期限。 ??? 第八章　合同生效及其他 　　第十七条　参照本合同的原则可订立附属协议视为本合同组成部分，经双方签字生效，与本合同具有同等法律效力，本合同及其附件于_________年_________月_________日甲、乙双方授权代表签字生效。 甲方（盖章）：_____　　　　乙方（盖章）：_____代表人（签字）：___　　　　代表人（签字）：___签订地点：_________　　　　签订地点：_______________年___月____日　　　　_____年____月____日

新（改、翻、扩）建房屋白蚁预防工程合同 　　甲方：_________________________　　乙方：_________________________ 　　为了保护好房屋，使其免遭白蚁侵害，以确保财产和人身安全，根据国家建设部令（1999）第72号《城市房屋白蚁防治管理规定》和_________要求，本着服务第一、质量第一的原则，经双方协商，就下述房屋的白蚁预防工程事宜签订本合同。 　　第一条　甲方新（改、翻、扩）建房屋工程基本情况 工程名称 ?  工程地点 ?  建筑总面积（m2） ?  计划开竣工程日期 自　　年　 月至　　年　 月  项目批准单位及文号 ?  房屋结构 ? 层次 ?  房屋小区施工编号 ? 幢次 ?  主要用途 ?  其它　 ?  　　第二条　防治范围及质量标准　　预防范围：采用喷洒药物方法对新建房屋建筑的地基、木构件和部分墙体等进行处理，以达到防止白蚁危害房屋主体的目的。　　质量标准：经预防处理后，上述房屋主体自预防竣工之日起十五年内不发生白蚁危害。 　　第三条　甲方应负责事项　　1．提供工程项目批准文件（复印件）房屋平面图、结构平面图等有关图纸并将工程开工日期提前一周，分部（项）工程实际施工日期提前3天通知乙方，以便做好预防施工计划准备。　　2．做好与乙方的配合协调工作，为乙方提供水、电等必要的施工条件，并督促施工单位为乙方提供必要预防施工方便。　　3．合同期内应及时向乙方提供蚁害的发生情况说明，并为乙方提供预防工程回访复查的方便。如因甲方内装修而引起蚁害，其责任应由甲方自行负责。　　4．乙方进场施药期间，甲方无关人员应撤离施药现场。　　5．本工程的白蚁预防费按_________文件规定收取，即每平方米建筑面积__________元，合计（大写）_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元_______角_______分，甲方应于签订合同时一次性缴付乙方。因甲方原因，造成乙方重复施工的，增加的费用由甲方另行支付。 　　第四条　乙方应负责事项　　1．必须坚持服务第一、信誉第一、质量第一，切实做好白蚁预防施工管理，确保预防处理过的房屋在本工程预防包治期（自本工程预防竣工之起算十五年内）不发生蚁害（自本工程预防施工结束后，因甲方擅自更改预防处理过的构件或装修而引起的蚁害除外）。　　2．如属甲方原因导致乙方不能正常进行白蚁预防施工的，如上述房屋在包治期内发生蚁害的，由乙方在甲方的配合下，履行一次性灭杀白蚁的补救措施。如再次发生蚁害，则乙方按灭治白蚁的有关规定向甲方收取相应的灭治费用。　　3．白蚁预防工程施工结束后，乙方应及时签发《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》、《新建房屋白蚁预防工程竣工验收单》交甲方存档，作为新建房屋白蚁预防工程竣工验收的依据之一，并对预防作处理的工程进行定期回访复查。 　　第五条　其它约定事项________________________________________________________。

新建住宅通信配套合同 　　住宅建设单位（以下称甲方）：__________________________________　　基础电信业务经营者（以下称乙方）：____________________________　　通信工程施工单位（以下称丙方）：______________________________ 　　根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务，选择丙方为住宅通信配套工程施工单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。 　　第一条　工程项目　　建设项目名称：_________；建设工程规划许可证号：_________；工程地址：__________________；建设规模：_________平方米；本期建筑面积_________平方米。通信配套工程项目：本期建筑面积_________平方米。 　　第二条　费用约定　　本住宅通信配套工程总造价为人民币_________元。 　　第三条　付款方式　　一、合同生效后_________日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。　　二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。　　三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的_________％，计人民币_________元。　　四、工程竣工验收通过，甲方取得《新建住宅交付使用配套合格证明》后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的_____％，计人民币_________元。　　五、甲、丙双方约定的其他付款方式：_________________________________。 　　第四条　工期约定　　一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于_______年______月______日开始。丙方在收到甲方进场施工通知的7日内进场施工。若甲方改变预计施工日期，应当提前15日通知丙方。　　二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙方进场施工。丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的_____日内完成住宅通信配套工程。　　三、丙方应当在进场施工前3日，将开工报告送达甲方、乙方，并将开工报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位　　四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的同意，并向丙方支付因赶工采取的措施费用。　　五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致丙方停工8小时以上（施工期内累计计算），工期相应顺延。 　　第五条　安全生产约定　　一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提出安全的要求并进行监督检查；丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。　　二、施工过程中，丙方因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等，应当承担由此引发的经济损失和责任后果。　　三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理另行签订安全生产协议。 　　第六条　工程验收与质量约定　　一、本工程验收标准依照上海市《住宅建筑通信配套工程技术规范》及国家、行业相关的技术规范。　　二、住宅通信配套工程完工，在具备验收条件的15日内，甲方向乙方发出验收通知，并组织验收。丙方应当积极配合验收。　　三、乙方在验收过程中，发现通信配套工程不符合验收标准的，应当指明不符合的项目内容，参加验收各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，并提出整改要求和整改期限意见。丙方根据整改要求，在整改期限内完成整改。整改完成后，重新组织验收，直至整改符合验收标准。若验收合格的，参加各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，乙方负责出具验收报告。　　四、乙方在验收合格后的15日内出具验收报告，加盖验收章交给甲方。乙方对验收不合格的，可暂缓通信接入。　　五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的，可提请上海市通信工程质量监督中心进行质量鉴定，所需费用，由责任方承担。若责任涉及多方的，根据责任分别承担。 　　第七条　维护方式约定　　一、住宅小区通信设施的维护规则，以中心机房为责任划分界面；通往局向的，由乙方承担维护责任；通向住宅小区的，由甲方承担维护责任，甲方可委托乙方承担维护责任。　　二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委托乙方维护的，应当与乙方签订相关协议。维护方有责任和义务承担自中心机房到用户终端的线路、管道、设备的维护工作。 　　第八条　甲方责任　　一、甲方提供建筑工程项目表（粘贴作附件）。　　二、甲方在工程项目方案设计、扩初时，对通信工程的容量、规模、通信设施配置等听取乙方的意见和建议，并按通信工程设计单位设计的文本建设。甲方与乙方先期签订的入网协议作为本合同的附件。　　三、甲方可委托有资质的通信工程设计单位进行小区通信设施设计，并向设计单位提供建筑设计涉及通信配套的相关图纸资料。　　四、甲方应按乙方、丙方要求及时提供与通信工程有关的资料和图纸。　　五、甲方应当向丙方提供施工所具备的条件及施工所需的水、电、煤气等，并注明使用注意事项。　　六、甲方应当按双方约定的付款方式、付款数额及时付款给丙方。　　七、甲方应当根据通信配套设计的要求及时完成如下工作：_________________________。　　八、甲方因更改建筑设计或其他原因涉及到需要变更通信配套工程设计时，应当及时通知乙方、丙方和通信工程监理单位。 　　第九条　乙方责任　　一、在进行方案设计、扩初时，乙方有责任向甲方提出对通信工程的容量、规模、通信设施配置等的建议，并给予技术上的指导。　　二、乙方应当在验收合格后20日内完成住宅区内通信接入工作，接入标准为：__________________。　　三、乙方在丙方通信配套工程完工时，应当完成住宅小区红线外通信接入设施，并具备提供电信服务的条件。　　四、乙方应当在收到甲方的住宅小区通信配套验收通知后，按照第六条验收标准进行验收。验收合格的，在15日内出具验收报告，逾期不出具验收报告的，承担相应责任。　　　　五、乙方应当在住宅小区内通信配套工程验收合格之日起20日内，依照信息产业部颁布的《电信服务标准（试行）》的规定，为住宅小区内住户提供电信服务。 　　第十条　丙方责任　　一、丙方的通信建设施工资质证号为：___________________________。　　二、丙方不得转包本合同所涉及的通信配套工程。　　三、制定施工方案和进度计划，交甲方审定。　　四、丙方应当严格按照设计施工图纸和施工规范标准施工，若需要变更设计应当取得甲方的同意和设计单位的批准，并送达通信工程监理单位后，才能根据设计单位出具的有效修正方案施工。　　五、丙方在隐蔽工程结束、分段工程完成、施工进度等发生变化时，应当得到通信工程监理单位的签证。　　六、丙方应当做好各项质量检查记录。　　七、丙方未经甲方同意或有关部门批准，不得在施工中随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。　　八、丙方应当按要求编制通信配套竣工资料交给甲方和乙方。　　九、丙方应当在取得《新建住宅配套建设验收合格证明》后5日内交给甲方。　　十、丙方在住宅小区通信配套工程验收合格后，负责保修_________个月；在保修期内发生通信配套工程质量问题，丙方应当在接到报修后_________日内无偿修理，造成损失的，应当予以赔偿。 　　第十一条　违约责任　　一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应当补偿丙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给丙方_________元。　　二、甲方不按合同的约定支付工程款项的，每逾期一天，甲方支付给丙方本住宅通信配套工程总价_________％的违约金。　　三、由于丙方原因导致逾期竣工的，每逾期一天，丙方支付甲方本住宅通信配套工程总价_________％的违约金。　　四、乙方在住宅通信配套工程验收合格后，未在《电信服务标准（试行）》规定期限内为住宅小区的住户提供电信服务的，承担相应责任。　　五、因丙方工程质量问题而使工程停工、返修，由此造成的损失应当由丙方承担。　　六、其他违约责任：____________________________________________________。 　　第十二条　争议解决方式　　甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议，应当协商解决，若协商不成，可依法向上海仲裁委员会申请仲裁；若不同意通过上海仲裁委员会仲裁的，可依法向人民法院起诉。 　　第十三条　合同的生效与份数　　一、本合同经__________________后生效。　　二、本合同一式_________份，其中正本_________份，甲、乙、丙三方各执_________份。签约须知为本合同的一部分，签订合同前，甲、乙、丙三方应当仔细阅读签约须知的内容。 　　第十四条　附则　　本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。 ? 甲方（盖章）：______________　　乙方（盖章）：______________法定代表人（签字）：________　　法定代表人（签字）：_________________年_______月______日　　_________年_______月______日签订地点：__________________　　签订地点：__________________ 丙方（盖章）：______________???????????????????????????????? 法定代表人（签字）：________???????????????????????????????? _________年_______月______日???????????????????????????????? 签订地点：__________________???????????????????????????????? 　　附件　　一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根据我国法律、法规和相关规定，共同制定《上海市新建住宅通信配套合同示范文本》（2004 版），供住宅通信配套项目的当事人参照使用。　　二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。　　三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。　　四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费标准执行，增设五类（及以上）数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。　　五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程；电信业务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。　　六、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。　　七、本合同文本可从上海市工商行政管理局网站和上海市通信管理局网站下载。

收楼入住合约 甲方：?物业管理有限公司? 乙方：?(业主)? 为了维护大厦各业主的权益，促进大厦的管理，现业主与物业管理公司达成以下协议：? 一、业主已于——年月一日收到物业管理有限公司签订的《××住户手册》。? ? 二、同意将来若将该物业产权转移(包括但不限于出售、转让、馈赠、遗赠或互易)时，需取得承让人在公证处签署此相同的承诺书，并在产权转移后一个月内将该份合约交管理公司，以确保该承让人遵守该管理公约及业主守则的规定，此外亦同意以书面通知发展商及管理者关于单元拥有人的变更及承让人的姓名，联络地址及其他有关资料。? 三、本业主／本公司完全同意和严格遵守本手册所载之各项内容并愿意与小区管理处通力合作，共同维护住宅小区的建设风貌及优美、整洁、宁静、安全的居住环境。如有违反愿按《××住户手册》中的要求，接受经济和行政处罚。? 四、本合同一式两份，业主和管理处各执一份，自签字之日起具有法律效力。? 业主房屋地址：? 业主(委托人)签名：??联系电话：? 管理单位盖章：? 负责人签名：? 联系电话：? 年月日 

投标邀请书 日期:__________________ 招标号:__________________ 1、___________(业主名字)(下简称“业主”)已安排了一笔以多种货币构成的资金,用于____(工程名称)建设费用的合理支付。所有如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标。 2、业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标:__________________________(工程概况、主要项目及工程量等)。 3、凡有兴趣的资格预审合格的投标人,可从下列地址获取进一步的信息及查阅招文件:_____________________(查询和发售招标文件的机构名称、地址等)。 4、任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不可退还的费用____(货币名称和数量)后可购得一套完整的招标文件。多购的招标文件收费相同。 5、所有投标书必须于 ___年____月____日____时之前送达下列地址:_____________(投标书接收地点)。并必须同时交纳招标文件中规定的5接受的格式,数量为2%投标价的投标保证金。 6、开标仪式定于 ____年____月____日____时在下列地点举行_________(开标地点),投标人可派代表出席。