（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方：（以下简称甲方） 帐号： 开户行： 电话： 传真： 地址： 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方：（以下简称乙方） 帐号： 开户行： 电话： 传真： 地址： 经双方友好协商，甲方授权乙方在_________区域以_________级分装厂的方式生产销售甲方的_________产品。 第一条　甲方将自身生产、销售、代销产品(以下统称_______产品)的区域销售权授予乙方。乙方按甲方要求在商定区域内自行开设门店经营_______产品，该门店的规模、设施、设备等应符合甲方要求，在指定范围内进行经营活动，销售_______产品，为一定区域范围内的消费者及_______业务人员服务。 第二条　授权销售的期限为_______年。 第三条　乙方是在当地工商行政管理机关登记注册的企业法人或组织，依法对自己的财产实行独立核算，自主经营，自负盈亏。乙方应依法经营。 第四条　授权销售商的地址为_______省(市)_______县(市、区)_______。如变更经营地址，应事先征得甲方同意，并在甲方备案。乙方只能在授权店内进行_______产品的销售活动，并严格按甲方的有关规定为_______________提供相关服务。 第五条　甲方的权利与义务 1、甲方有权要求乙方按甲方_______形象方案要求进行店面的装饰、装修，费用由乙方负担。 2、甲方有权要求乙方按甲方要求改进日常经营活动，学习、执行甲方制定的有关服务规范等制度。 3、甲方有权对乙方的日常经营活动进行监督、检查，并纠正乙方不符合甲方要求的方面，乙方应全力配合。 4、甲方有权要求乙方执行甲方制订的全国范围内的统一零售价格，乙方不得私自打折销售，对乙方私自打折销售的行为甲方有权制止、扣除保证金，直至取消乙方经销商资格。 5、甲方有权要求乙方参与、执行甲方制订的全国范围内或区域范围内的各种销售活动，乙方未经甲方同意不得拒绝参与、执行甲方的统一活动。 6、甲方有权要求乙方执行甲方规定的定货时间与手续，对乙方违反甲方规定的订货行为甲方有权拒绝，由此造成的损失由乙方承担。 7、在未与乙方解除合同或未与乙方协商一致的情况下，甲方将不再在该区域内开设授权经销商，以保护乙方的收益权。 8、甲方有权根据经营状况调整乙方待遇。 9、甲方有义务通知乙方，甲方新近增加的产品，在甲方可以满足乙方订货的前提下，甲方不得拒绝乙方的订货要求。 10、甲方有义务对乙方进行新产品知识的培训，除缴纳培训必须的费用外，不得额外收取费用。 第六条　乙方的权利与义务 1、乙方有权要求甲方保持乙方在约定区域内的经销店独自经营权，即在约定区域内没有第二家授权经销店。 2、乙方在与其他授权经销店同等条件下，有权利享受同等待遇。 3、乙方有权要求参与公司在全国或授权经销店所在区域组织的涉及授权经销店的各种促销活动。 4、乙方有权要求甲方按双方商定的日期、数量等供应产品。 5、乙方有权要求甲方组织各种经营与产品知识培训。 6、乙方有义务执行甲方制定的产品销售价格，不得擅自更改销售价格。 7、乙方不得转让授权经销资格。

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（买方）： 地址： 电话： 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方（卖方）： 地址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上、遵循平等、自愿、公平及诚信原则，经友好协商，达成如下协议： 一、合同标的 1、产品名称： 2、规格型号： 3、品牌： 4、单价： 5、合同总金额： 二、交货地点、运输方式 风险提示： 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 1、乙方负责将本同约定的产品及备品备件运卸至甲方指定的地点，并整齐安全地放置好。 2、__________________运输。 三、质量标准及验收方法 风险提示： 应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。 为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。 1、产品质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和行政主管部门的有关规定，没有的，按照通常标准或者符合同目的的特定标准履行。 2、乙方保证所提供的本合同标的物必须符合本合同约定的“质量标准”达到产品各项性能指标和参数，并保证： （1）销售的产品不存在有造成甲方或任何第三人人身财产损害的现实或潜在的危险。 （2）销售的产品不存在任何权利上的瑕疵。 （3）产品完整无损，是全新的、未使用过的，是原装原厂的。 3、产品运抵甲方指定的地点后，甲方、监理方与乙方共同派员初步检验，若发现数量、外观有缺损或规格型号等不符合本合同之约定，甲方提出书面异议后_______日内由乙方进行补足或更换，直至符合本合同的约定。 4、交货同时乙方须同时提供产品检测报告，产品合格证书、质量保证书、产品说明书等。 5、在其销售的标的物保修期内，如发现产品质量存在问题，甲方通知乙方后_______日内乙方应负责解决。 6、产品的质保期为_______年，自验收合格甲方签字确认时起算。质保期内及质保期后乙方承诺接到甲方通知后及时到达现场维修。 7、乙方有义务陪同甲方或其集团总部人员（在甲方认为需要的时候）对材料进行检查，并对检查事实成果记录进行签字或盖章确认，若乙方因故不能陪同或拒不陪同检查，则检查成果记录可在监理在场的情况下，经甲方或其集团总部人员和监理签字确认后即视为乙方认可。 8、其他：工程试车，达到设计要求。 四、结算方式及期限

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（购货方）： 住所： 法定代表人： 联系电话： 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方（供货方）： 住所： 法定代表人： 联系电话： 双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等有关法律，经充分协商，现就甲方向乙方销售事宜达成以下协议，以资共同遵守： 一、协议的签订与公证方式 1、本协议中的网上公证平台特指由_________公证处运行、管理和维护的网上公证平台，甲乙双方共同遵守该公证处制定的有关规定与要求。 2、本协议及其相关联的合同等法律文件由甲乙双方通过国际计算机互联网（以下简称互联网）各自使用由_________市公证处审核发放的电子证书（用以表明和确定各方身份），在网上直接签订。 3、_________市公证处的网上公证平台，通过对签约双方或多方使用电子证书的验证，对各方的签约行为进行实时公证——核发公证编号，并将公证编号及签约内容存储备案；同时将公证编号通过互联网实时反馈给各签约方。 4、_________市公证处的互联网网址（url）为：_________。 二、本协议的基本内容 1、甲方通过其经营的_________网站将乙方合法商品对外进行出口销售。 2、乙方通过互联网经网上公证平台公证向甲方提交在_________网中销售的合法商品信息，确定本协议的年交易规模（年度交易总金额上限），确定单项商品的年度交易总量。 3、甲方基于本协议接受乙方使用电子证书提交并经过公证的《商品报价单》的全部内容和对已经提交给甲方的商品信息的修改内容，甲方在使用或公布该内容时，不能对乙方提交内容进行任何修改加工（甲方只使用乙方提交的最新内容）。 4、乙方通过互联网对已经提交给甲方的商品信息进行修改，并对修改结果使用电子证书加以确认。 5、乙方在签署《新商品出口商品购货协议》时，以确认书的方式作出承诺，对甲方基于本协议及乙方《商品报价单》产生的《购货商品订单》以下简称《订单》和《购货商品订单生效书》以下简称《生效书》予以全部接受，并出具《购货商品订单确认书》以下简称《确认书》（该确认书随本协议统一签名公证生效，不再单独签名公证）。 6、《新商品出口商品购货协议》文本部分、《购货商品订单》、《商品报价单》、《购货商品订单确认书》、《购货商品订单生效书》共同构成本协议，上述文件不可分割并具有同等的法律效力。 7、甲、乙双方只执行由《生效书》确认生效的《购货商品订单》。 三、担保条款 1、甲方委托_________（以下简称_________公司）为甲方向乙方提供供货方交易保证金担保，由_________公司向乙方出具《新商品出口商品交易履约交易保证金担保单》。 2、甲方委托_________公司为甲方向乙方提供付款担保，由_________公司向乙方出具《新商品出口商品交易履约付款担保单》。 3、_________公司仅对《购货商品订单》项下批量采购提供付款担保，对样品采购不提供担保。 4、_________公司对《购货商品订单》项下商品的质量及质量问题引起的付款纠纷不予担保。 5、_________公司《_________网出口商品交易履约交易保证金、付款担保条款》作为本协议附件随本协议统一由乙方签名公证，不再单独签名公证。 四、产品质量责任条款 1、乙方在_________网中销售的出口商品质量必须是符合质量标准（国家标准）的合法商品（产品）。 2、乙方承诺承担由于其产品质量出现问题时给甲方所造成的全部损失。 风险提示： 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 五、货物交割方式及公路货物运输保险

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 卖方：__________（以下简称甲方） 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 买方：__________（以下简称乙方） 甲乙双方本着友好协商的原则，兹就机器买卖事宜进行洽谈，甲方同意向乙方销售自家的机器设备，现签订如下协议，供双方遵守。 一、合同价款 风险提示： 应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。 作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的20%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。 本销售合同涉及的总金额为__________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。 1、订约日先交付定金__________元整。 2、甲方必须在__________年________月________日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，于交货时一次付清。 风险提示： 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 二、所有权转移 甲方于支付余款同时，应将后记机器的所有权移转予乙方。 三、标的 名称 规格 产地 数量 单价 四、甲方权利义务 1、在甲方尚未将机器交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责。亦即乙方免除支付价金义务。 2、甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符，并在交付前先行试机，以证明其性能。 3、有关后记机器的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。 五、乙方权利义务 机器有瑕疵，虽经甲方修复，而机器仍然无法操作，或其性能降低长达一个月，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。 1、换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。 2、退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付款项，其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止，为使用时间。 风险提示： 作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。 另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。 六、违约责任 乙方若未能在约定的日期前支付余额以交换机器，则甲方无需催告，本合同视同作废，甲方得将该机器搬回。有关前述甲方的机器搬运费、安装费、以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。 七、其他

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 出售方：______________（甲方） 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 购买方：______________（乙方） 经甲、乙双方协商就甲方向乙方出售润滑油事宜达成如下协议，以资遵守： 一、标的 种类 规格 净重 单价 数量 二、货款金额 本合同价款总计为：____________________________元整。 风险提示： 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 三、供货地点 甲方负责将乙方购买的润滑油发至乙方指定的___________市___________区，乙方负责接货验收，并签收回执单给甲方。甲方凭乙方或乙方指定接货人签收的回执单向乙方收取结算货款。 风险提示： 应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。 作为供方，应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额（应明确是否为含税价）进行明确约定。建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金（不能超过合同总金额的20%），供方才予以发货，或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货。 四、结算方式 乙方在货到后，每月定期付给甲方货款总额的___________%，年底付清剩余货款。 风险提示： 作为供方，应在合同中明确需方延期付款的违约责任，同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制，如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况，应视情况追究其违约责任，减低风险。 另外，违约金的数额不应过高亦不宜过低，过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险，过低则不利于约束买受人。因此，建议交由专业律师协助处理。 五、违约责任 1、甲方必须保证及时供货，并保证质量，若质量不符合规定，由此产生的违约责任由甲方承担。 2、乙方必须按合同约定及时向甲方返还货款，如在约定期限内未及时结清货款，乙方须还剩余金额，并按剩余金额的___________%给予甲方赔偿。 六、其他 1、此合同一式二份，具有同等法律效力，经甲乙双方签字后生效。 2、因履行本合同发生争议，双方应协商解决，协商一致的，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。 风险提示： 对于一些常年合作的供销企业，每次供货都签订合同是件很繁琐的事情。双方可以签订一份常年销售合同，以消除前述烦恼。 但是，即使签订了常年销售合同，考虑到每次购销的产品规格、价格、数量均不相同，每次交易的具体事项是以经双方签字确认的订单为准，因此，应特别注意留存交易凭证及货款结算凭证并妥善保管。 甲方： 地址：

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 总则： 为使本公司作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。 适用范围： （一）本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 （二）本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。 （三）本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 （四）关于试用、实习人员、新进员工的管理参照本规定办理或修订之。 各工作人员的岗位职责： 一、销售经理岗位职责： 1、负责企业产品的销售、售后服务工作； 2、负责对驻外各代理商、经销点监督、检查、反馈工作； 3、制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实考核； 4、负责产品销售的资金回笼； 5、负责本部门的业务培训及团队拓展工作； 6、帮助公司领导管理公司的基本运作； 7、对项目部销售代表负有直接的考核权，要求考核工作公正、公开、公平，提供业务员的公平竞争环境和条件，禁止出现不合理的竞争现象。 二、销售主管岗位职责： 1、定期起草销售工作计划、人员安排，并负责计划和安排的实施； 2、销售代表的业务指导与检查、控制，监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行； 3、销售代表的入职培训和日常业务培训； 4、各种销售活动现场的组织、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度，保证活动的顺利进行； 5、销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议； 6、定期向主管领导提交业务分析报告并组织销售代表进行市场调研； 7、负责销售资料的监控和准备，完成上级领导交办的临时性工作； 8、严格执行公司考勤规定，服从项目销售经理的管理。 三、销售代表岗位职责： 1、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍； 2、负责公司销售客户的往来跟踪、服务、联系及售后服务等销售内务工作； 3、负责本销售部销售档案的整理、跟踪及管理； 4、销售部经理外出时，协助销售主管负责销售部内部一切日常运做； 5、负责本销售部销售合同的跟踪； 6、负责本销售部及销售大厅的卫生的安排、监督工作。 7、定期起草销售工作计划并提交给主管领导； 8、了解公司业务流程及管理规定，熟悉本部门工作流程。 四、行政人员岗位职责： （一）直交职责： 1、协助行政总监草拟、订正公司各项管理规章制度； 2、熟悉了解《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规； 3、协助公司做好各类文件的年审、更正及办理；

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（卖方）： 联系电话： 联系地址： 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方（买方）： 联系电话： 联系地址： 经商议，乙方向甲方订购_____台__________（型号）燃煤锅炉用于生产： 第一条合同总价 乙方严格按照甲方工程所需，供给甲方的产品及产品价格，总货款为人民币________元。 第二条订单 1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。 2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。 3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。 4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。 第三条质量保证 出厂提供全套技术资料及相关手续，提供质量证明书，以便今后维修、保养，主体保用_____个月，辅机_____个月，仪表、阀门_____个月，期满后终身维修，只收取人工材料费（人为损坏除外）。 第四条包装 应当能达到防压坏、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。 风险提示： 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 第五条交货时间、交货地点 1、交货时间：收到定金后，于______个工作日内交货。 2、交货地点：以经双方确认的订单为准。 第六条运输吊装 乙方负责锅炉成套设备的运输、吊装落位。 第七条安装 乙方负责安装锅炉房内锅炉至分气缸部分，并办理锅炉使用证。甲方负责锅炉房道路畅通，土建基础由甲方负责，电源、水源由甲方提供到锅炉房内，并装有总表总阀，以便乙方对接。 风险提示： 应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。 为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。 第八条付款时间、方式 1、对账方式：甲方每月____日前以《对账单》的形式与乙方核对至上月双方的往来账目情况，如乙方对《对账账单》内容有异议，应在收到《对账单》后一个工作日内与甲方核对；若无异议，则乙方以单位盖公章或财务专用章或其授权的人员签字（需事先提供盖有乙方公章的授权书并留被授权人的签字样）的方式予以确认并反馈给甲方（传真件有效）。 2、乙方应于每月_____日前将到期应付货款汇入甲方指定的银行账户。 3、乙方付款后，甲方开具等额增值税发票给乙方（开票名称、开票地址、税号等资料在开票前由乙方另行提供）。

（文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（买方）： 住所： 法定代表人： 联系电话： 风险提示： 签订前对合作对象的审查，有助于在签订合同的时候，在供货及付款条件上采取相应的对策，避免风险的发生。 注意，了解合作方的基本情况，保留其营业执照复印件，如果合作方是个人，应详细记录其身份证号码、家庭住址、电话。了解这些信息有利于我方更好地履行合同，同时，当出现纠纷的时候，有利于我方的诉讼和法院的执行。 乙方（卖方）： 住所： 法定代表人： 联系电话： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就钢板供货事项协商一致，订立本合同。 一、合同标的 1、产品名称： 2、规格型号： 3、生产厂家： 4、数量： 5、金额： 二、质量要求技术标准 供方所提供产品质量必须符合国家技术标准，供方必须提供真实有效的a4纸制产品质量证明书原件及到货清单（一式______份），并对产品质量负全责，钢板的技术要求满足双方签订的技术协议。 三、到货时间 ______年______月______日前全部到货。 四、交货地点、方式 风险提示： 一般货物毁损、灭失风险随货物所有权转移面转移，属于动产的货物在所有权交付时转移。如：在合同中约定交货地点为供方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到需方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。 如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖；如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。 此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名(签名样本)。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。 1、交货方法：甲方运输，并卸于乙方指定的位置。 2、到货地点：________________________。 五、到达交货地点前所有运杂费的承担方式为交货地点的到货价，之前所有运输事宜包括装车费、运杂费由供方负担。 六、交货计量方法采取检尺方法验收，按理论重量计算。 七、验收标准、方法及提出异议期限 风险提示： 应对送货、签收、验收事项进行约定，特别是在发货人或收货人为一方当事人指定的第三人时，一定注意留存发货单、签收单等交易凭证并备注，以防另一方在结算、支付货款、发生质量问题时不承认存在前述交易。 为保障供方的合理利益，一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定，即在限定时间内如需方未提出质量问题，则视为检验合格。同时，在机械设备的销售中，同时建议约定需方在质量检验（验收）合格之前，不得使用产品，否则，视为验收合格，供方对此后的质量问题不再承担责任。 甲方及监理按国家有关标准，及相关技术参数验收，需方应当在收到货物后及时进行验收，如发现质量问题应当在收到货物_______日内提出书面质量异议并妥善保存该货物，乙方在接到甲方书面通知后_______小时内给予回复。逾期提出，则视为验收合格。供方必须配合需方按相关执行标准规范进行验收，进入现场的材料标识必须清楚且与质量证明书相符，材料将按比例进行抽检，样品送到取得材料材质测定资质的单位进行化验，材料检验合格，检测费用由需方承担，样品检验不合格，将对同批材料进行_______%检验，检测费用由供方承担。材料抽检不合格的产品，供方在收到需方书面通知后协调钢厂进行解决，质量异议的赔付标准按钢厂赔付金额进行赔付，供方不再另行赔付。需方不得以供货物质量异议为由要求供方延缓剩余货物的发货、扣留供方货款或拖延货款支付。并且在以后双方的经营活动中不得以前面的质量异议为由扣留或拖延供方货款。 八、货款的结算及货款支付 风险提示： 应就对账方式、确认形式，以及付款时间、开具发票等事项进行约定，以防双方在实际履行过程产生分歧，甚至诉讼纠纷。

Trust agreement The principal (since the benefit beneficiary) : ________________ The legal representative: _____________________ Business address or address: ______________________ Contact: ____________________________ The telephone number: ____________________________ The agent: ______________________________ The legal representative: __________________________ Has his domicile: ______________________________ The telephone number: ____________________________ He: beneficiary beneficiary: _________________________ In view of the: 1. The principal and other investors joint contribution, entrust _______ trust investment Co., LTD. (hereinafter referred to as the "trust and investment company") was established "the equity transfer funds from inspected _______ trust plans" (hereinafter referred to as "share purchase trust plan"); 2. The principal in share purchase trust under a plan, according to its respectively with the trust and investment company of the signed _______ inspected equity transfer funds from the trust project C capital trust agreement (particular benefit class) "(hereinafter referred to as" particular benefit trust agreement ") and related to the provisions of the trust documents, delivered in the trust funds _______ ten thousand yuan, become the trust under a particular beneficiary (hereinafter referred to as the particular beneficiary beneficiary), enjoy including in the project under the income trust a particular trust earnings (hereinafter referred to as "specific trust earnings"), the beneficial right of the trust; 3. According to share purchase trust under a plan the _______ Co., LTD operator selection standards ", select produced _______ for _______ Co., LTD (hereinafter referred to as "_______") of the company general manager candidates, and will be in accordance with the legal procedures _______ by the board of directors of the company employed. The stakes for the duration of the trust, the company set up in _______ to operator’s good incentive mechanism, the principal and the agent together in accordance with the trust law of the People’s Republic, the measures for the administration of trust and investment companies "and" contract law of the People’s Republic of China and other relevant laws, regulations and rules, signed this property trust agreement (hereinafter referred to as the "agreement"). Article 1 purpose trust Based on the principal of the trustee trust, common in the stakes in voluntary trust under a plan according to the trust and investment company with respectively of the signed particular benefit from the trust of agreement and the other to the provisions of the trust documents, gain the trust specific remuneration, common entrusted to the trustee and the trustee in their own name, in line with "entrusted by the people, and financial management" idea, according to the provisions of this agreement of this agreement, the beneficiary beneficiary benefit maximization as the principle, management, operation and dispose of the foregoing trust and its proceeds earnings, to establish an enterprise operator to _______ effective incentive mechanism, so as to promote the realization of the principal investment income. To achieve the purposes of the trust, all the client to acknowledge and agree that, according to this agreement shall give operators the beneficial right of the trust, and jointly designated by the trustee, and in accordance with the provisions of this agreement, the implementation of the above the beneficial right of the trust. Article 2 the beneficiary This trust for PE and his profit from the combination of the trust. This trust the beneficiary beneficiary of the agreement includes: 1. Since the beneficial beneficiary beneficiary, which is the principal; And _______. 2. He beneficial beneficiary beneficiary, namely operators, namely the lady for _______. Mr. Company in _______ share purchase trust plans, according to the operator selection rules of produce the selection, and in accordance with the legal procedures of the board of directors of the company employed by _______ _______ company general manager candidates, in obtain hire, will be in the duration of the trust company _______ operators. Article 3 the entrusted property and delivery This trust under a trustee trust to the trustee management and use of property, according to the client for share purchase trust "under the provisions of the trust documents specific trust usufruct. The right range and delivery as follows: 1. Specific trust usufruct Under this agreement to the trustee to entrust the management, utilization and dispose of the property, the stakes for the trust plans under a trust and investment company respectively with the signing of the particular benefit trust agreement article 12 (1) as prescribed in the trust of the specific remuneration, namely the priority of priority of the earnings of the beneficiary and ordinary beneficiary’s simple earnings are satisfied, total trust if there are still residual income, beneficiary beneficiary for the rest of the part of all the distribution of income trust has claim, including the principal according to share purchase trust plans and the corresponding trust agreement by buying preferred beneficiary beneficiary and common of the trust of the beneficiary has specific trust usufruct. The foregoing trust and limiting earnings, according to the specific benefits trust agreement and share purchase trust trust plans of certain. 2. Specific delivery of the earnings of the trust This agreement is effective for the client to the delivery of the foregoing trust usufruct. The above specified in the trust earnings share purchase trust plans of the trust of the gains achieved, the stakes in the trust plans of the trust and investment companies in the allocation of transfer directly to the trustee under this agreement to open a special account of the trust of the capital. The trustee of a special account for capital trust open information is as follows: Account: ________________________ Banks: ________________________

甲方：_________ 乙方：_________ 签约双方就合作职称评审工作事宜进行友好协商，甲方同意乙方代理职称评审工作及相关业务，双方达成并同意遵照以下条款： 一、甲方权利义务 1．有权随时向乙方询问职称代理业务的进展情况； 2．准确及时地按职称评审的要求，对相关人员的技术水平、工作实绩作出考核、评估，并提供相关材料； 3．及时缴纳职称评审所需的评审费及代理费； 4．乙方以甲方在本合同中填写的资料为有效联系依据，如甲方的联系电话、电子邮件、地址、联系人等资料变动时，须及时以传真方式（单位代理加盖公章、个人代理签名并附身份证复印件）通知乙方予以更新。 二、乙方权利义务 1．应甲方要求，及时提供相关政策的咨询和解释工作； 2．应甲方要求，提供职称评审方面的上门服务； 3．保持与甲方或甲方相关人员的联系，通报职称评审工作的进展，告知职称评审工作的相关结果； 4．根据职称评审工作的进展，根据各评委会对职称评审材料的要求，指导甲方相关员工准备个人的职称评审材料，并对报评、报审材料中的不足之处提出意见和建议； 5．负责将职称评审材料报送相关专业评委会评审； 6．负责帮助评审通过人员办理有关资格证书。 三、违约责任 1．如甲方严重违反本合同的规定条款，乙方可通知甲方解除代理合同，代理费用不予退还，并由甲方承担因此导致的一切后果； 2．如乙方严重违反本合同的规定条款，甲方可随时通知乙方终止其代理权，乙方必须退还全额代理费，并由乙方承担因此导致的一切后果。 四、免责条款 1．非因甲方相关人员材料准备方面等原因而导致评审未通过的，不属乙方违约； 2．由于不可抗力而影响乙方正常的服务和支持时，不应视作乙方违约，甲方对此表示认同。 五、附则 1．本合同未尽事宜由双方协商解决； 2．因执行本合同而发生的任何争执，由_________仲裁委员会仲裁解决； 3．本合同一式两份，双方各执一份，由双方代表签字盖章后生效。 甲方（盖章）：________??　乙方（盖章）：________ 负责人（签字）：______ 负责人（签字）：______ ________年____月____日 ________年____月____日

为明确委托报关具体事项和各自责任，双方经平等协商签定协议如下： 委托方 主要货物名称 hs编码 □□□□□□□□□□ 进出口日期 年 月 日　 提单号 贸易方式 原产地／货源地 传真电话 其他要求 背面所列通用条款是本协议不可分割的一部分，对本协议的签署构成了对背面通用条款的同意。 委托方业务签章：　 　 经办人签章： 联系电话： 　年 月 日 被委托方　 报关单编码 no． 收到单证日期 年 月 　日　 收到单证情况 合同□　 发票□　 装箱清单□　 提（运）单□　 加工贸易手册□ 　许可证件□ 其他 报关收费 人民币： 元　

委托人_________因被告人_________涉嫌_________一案，特委托_________律师事务所_________律师出庭辩护，现经双方协商，兹订立下列条款： 一、_________律师事务所指派_________律师担任被告人第_________审辩护人，依法出庭辩护。 二、根据律师业务收费的有关规定，委托应向_________律师事务所支付辩护费人民币_________元整。 三、本委托合同有效期限自签订之日起至本审终结时止。 四、辩护律师的职责是根据事实和法律提出证明被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护被告人的合法权益。 五、被告人必须如实陈述案件事实，否则辩护律师有权拒绝出庭辩护，所收辩护费不予退还。 六、本委托合同如需补充、变更，应另行协议。 委托人（签章）：_________ 　被委托人（盖章）：_________ 　主任律师（签字）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 　

陕西省汉中市中级人民法院 民　事　判　决　书 （2007）汉中民终字第98号 上诉人（一审被告）陕西汉拍拍卖中心有限公司（以下简称汉拍公司）。 法定代表人关立民，董事长。 委托代理人冉清海，陕西汉钟律师事务所律师。 被上诉人（一审原告）洋县供销合作社贸易中心（简称贸易中心）。 法定代表人曹志发，经理。 委托代理人左振强，男，生于1956年10月12日，汉族，系洋县供销社贸易中心副经理。 委托代理人余前忠，汉中市司法局148法律服务所法律工作者。 原审第三人张仕忠，男，生于1958年7月10日，汉族，陕西省洋县人，住洋县洋洲镇西大街69号，个体医生。 上诉人汉拍公司因与被上诉人贸易中心及原审第三人张仕忠委托合同纠纷一案，不服洋县人民法院（2006）洋民初字第1044号民事判决，上诉至本院。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，上诉人之法人代表关立民及委托代理人冉清海、被上诉人之法人代表曹志发及委托代理人左振强和余前忠、原审第三人张仕忠均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原审查明：2005年11月1日原告洋县供销合作社贸易中心与被告陕西汉拍拍卖中心有限公司的分支机构洋县拍卖行，在原告处签订了委托拍卖合同，对原告位于洋县南环路仓库8间两层半砖混结构宿办楼依法向社会公开拍卖。2005年11月25日，被告注册拍卖师关立民在洋县德裕园酒店主持拍卖会，拍卖原告所委托的房产。参与竟拍的有时恒道、童文贵、任启林和第三人张仕忠，拍卖会竟价以18万元人民币开始竟价，到第六轮，参与竟价的只剩下持68号牌的张仕忠和持12号牌的时恒道，23.4万元是持68号牌的张仕忠应价的，拍卖师在连喊23.4万元第二声后，时恒道即举出12号竟价牌，表示加价1000元即23.5万元，拍卖师关立民在没有看清12号牌的情况下，边喊第三声23.4万元边敲了槌，引起参与竟拍的时恒道不满，与拍卖师发生争执，折断拍卖槌，民警到场制止了事态，当场未签订《拍卖成交确认书》，拍卖会不了了之。随后被告向洋县法院起诉，请求法院依法确认23.4万元竟买有效并赔偿相关损失，法院审理后认为，《中华人民共和国拍卖法》第五十二条规定，拍卖成交，买受人和拍卖人应当签署成交确认书，本案尚未签署成交确认书，拍卖程序尚未进行终了，被告请求确认尚未终了的拍卖行为的拍卖效力，不予支持，驳回被告该项诉讼请求。宣判后，被告不服一审判决提起上诉，2006年7月28日汉中市中级人民法院作出（2006）汉中民通字第369号通知：你公司本次上诉超过了法律规定的十五日的上诉期限，原洋县人民法院作出的（2006）洋民初字第018号民事判决书已经发生法律效力。被告在上诉期间，与第三人补签了《拍卖成交确认书》和《房产转让合同书》，并收取第三人房价款225700元。2006年5月16日被告给原告通知，要求原告向第三人移交标的物并协助办理标的物产权过户手续。同年9月12日，原告给被告提出三点意见，对被告上述做法认为不合法，是无效的，应该撤销纠正；请被告及时协商重新拍卖事宜；鉴于洋县拍卖行已撤销，应解除委托合同。9月20日被告给原告复函，不同意解除委托合同，等报请中国拍卖行业协会法律咨询之后再协商解决，随后原告向本院起诉，请求依法解除2005年11月1日双方签订的《委托合同》，确认被告与第三人补签的《拍卖成交确认书》无效。同时查明，陕西汉拍拍卖中心有限公司洋县拍卖行已于2006年撤销。 原审法院认为：依法成立的合同，受法律保护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。拍卖活动应遵守有关法律、行政法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。原、被告在签订委托合同后，已履行了部分义务，但是，被告在履行合同中违反《中华人民共和国拍卖法》的规定，竟买人的最高应价经拍卖师落槌或者以其他公开表示买定的方式确认后，拍卖成交。在拍卖成交后，买受人和拍卖人应当签署成交确认书。同时被告也违背了《拍卖规定》第十一条之规定：拍卖成交后，买受人必须当场签署《拍卖成交确认书》，被告未按拍卖法及拍卖规则规定的程序进行拍卖，也没有按照委托合同的约定全面履行自己的义务，在拍卖会后近半年才与第三人补签了《拍卖成交确认书》，其行为显属无效。由于被告违约迟延履行合同，致使原告委托拍卖的房产长期搁置，不能实现委托拍卖合同的目的，原告依法提出要求解除合同，本院应予支持。另外，洋县拍卖行隶属于被告，不是法人主体，应由被告行使权利，履行义务。依据《中华人民共和国合同法》第九十四条（四）项、第四百一十条及拍卖规则之规定，判决如下：一、被告陕西汉拍拍卖中心有限公司与第三人张仕忠签署的《拍卖成交确认书无效》。二、原告洋县供销合作社贸易中心与被告陕西汉拍拍卖中心有限公司的分支机构洋县拍卖行签订的委托拍卖合同终止履行。一审宣判后，被告汉拍公司不服，上诉至本院。 上诉人的上诉理由及请求：1、一审认定事实有误，一审认定“拍卖师在连喊23.4万元第二声后，时恒道即举出12号竟价牌，表示加价1000元即23.5万元，拍卖师关立民在没有看清12号牌的情况下，边喊第三声23.4万元边鼓了槌”不符合客观事实，拍卖报价到23.4万元时，是持68号牌的张仕忠举牌应价的，之后拍卖师又报价23.5万元，持68号牌的张仕忠与持12号牌的时恒道都没有举牌应价，报价又回到23.4万元，拍卖师连报两声23.4万元均没有人举牌，在报第三声23.4万元后，持12号牌的时恒道才举牌，而此时拍卖师确认23.4万元的槌声已经响了。2、上诉人一直未接到[2006]洋民初字第018号民事判决书，2006年5月12日上诉人赶往洋县法院才要了该判决书一份，该判决认为没有签订《拍卖成交确认书》，拍卖程序尚未终了，法院无法律依据确认其拍卖效力而没有支持上诉人在该案的诉讼请求。上诉人应买受人的要求，与买受人补签了《拍卖成交确认书》后才对该案提起上诉。3、上诉人已经履行了《委托拍卖合同》的全部义务，而被上诉人拒绝履行合同义务，不向买受人移交拍卖成交标的，反而要求解除《委托拍卖合同》，其做法违背了《合同法》的公平原则。4、[2006]洋民初字第018号民事判决书未对拍卖结果认定，经上诉人与被上诉人商议，被上诉人同意，待拍卖行业的权威机构对拍卖结果作出结论后，再确定拍卖成交标的移交时间。上诉请求：依法撤销原审判决，作出公正判决。 被上诉人辩称：1、上诉人在上诉状中称“原审认定事实有误”纯属上诉人为达到自己的诉讼目的和单方利益的杜撰行为，与本案的客观事实完全背离。2、洋县法院（2006）洋民初字第018号民事判决书确认上诉人与张仕忠补签的《拍卖成交确认书》是被答辩人的自认行为，洋县法院已给上诉人送达了[2006]洋民初字第018号民事判决书。3、被答辩人没有完全履行双方所签订的《委托拍卖合同》约定的全部义务，且过错全在上诉人，体现在：首先，上诉人在履行部分拍卖程序性义务时严重违法违规操作，其行为违反《拍卖法》第4条“拍卖活动应当遵守有关法律、行政法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则”和《拍卖监督管理暂行办法》第4条“拍卖企业举办拍卖活动，应当于拍卖日前七天内到拍卖活动所在地工商行政管理局备案”以及第6条“工商行政管理机关可实施拍卖现场监管”之规定的程序；其次，上诉人将委托拍卖的房产拍卖给次高竟价者的行为违反了《拍卖法》第3条关于拍卖的原则性规定，损害了答辩人的合法权益；其三，双方签订的是委托合同，根据《合同法》第410条之规定，委托人（答辩人）可以随时解除委托合同。由于以上原因，使委托拍卖合同目的不能实现，答辩人依据《合同法》第94条第一款第（4）项和第410条之规定，请求解除合同是合理合法的。综上，一审认定事实清楚，证据充分，请求二审依法驳回上诉，维持一审判决。

第二条　代理人必须按照被代理人的授权委托的范围和内容，认真履行职责，维护被代理人的合法权益。 第三条　代理人超越代理权实施的民事行为，由代理人自己承担法律责任。如果是为了被代理人的权益而实施的行为，事后经过被代理人的追认，视为在代理权限内。 第四条　代理人不履行职责或者其它违法行为而给被代理人造成损害的，应当赔偿被代理人的实际损失。 第五条　被代理人按照_________（双方约定的条件），在_________期限内，支付代理费_________元。 第六条　本协议自双方签字之日起生效。本协议一式_________份，当事人各执一份。 代理人（签章）：_________ 　被代理人（签章）：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 　

委托方（甲方）：国家开发银行 代理方（乙方）：中国农业银行 　 一、总则 （一）为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国农业银行（下称乙方）的委托代理行为，提高委托代理业务质量，更好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。 （二）甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家的有关金融法律、法规，遵循相互支持、密切合作的原则。 （三）对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。 二、甲方委托乙方代理业务范围 （一）监督甲方委托项目借款合同（或临时借款协议）的执行。 （二）监督甲方贷款资金的使用。 （三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。 （四）协助甲方做好贷款本息回收工作。 （五）办理甲乙双方商定的其他委托代理业务。 三、甲方的责任和权利 （一）向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。 （二）在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生变化时，应及时书面通知乙方。 （三）在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。 （四）按期向乙方支付代理业务手续费。 （五）对乙方代理业务情况进行检查、监督、考核。 四、乙方的责任和权利 （一）根据代理业务需要，确立相应的机构和人员负责代理业务。 （二）办理甲方贷款资金的结算和核算业务。 （三）对代理贷款实施全过程的监督管理。 （四）协助甲方做好贷款本息的回收工作。 （五）向甲方提供有关代理业务信息。 （六）按期向甲方收取代理业务手续费。 五、贷款发放 （一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。 （二）甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。 （三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按“代理贷款业务核算办法”进行账务处理。 六、贷款管理 （一）乙方经办行根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作： 1．项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标； 2．项目概算调整的审查； 3．项目工程造价的编审； 4．项目竣工验收和决算的编审； 5．书面委托的其他工作。 （二）为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项目进行有效的监督和管理，甲方要求借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料： 1．已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计文件及施工图预算； 2．年度工程建设进度计划；