合同范本栏目 联营合同（紧密型） 订立合同单位： 甲方（单位名称）：____________________________ 经济性质：______________________________所有制 乙方（单位名称）：____________________________ 经济性质：______________________________所有制 （注：如有两个以上单位联营，依次称丙、丁……方） 甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立________公司，特订立本合同。 第一条联营宗旨、项目和范围 联营宗旨：_________________________________。 联营生产（经营）项目：_______________________。 生产（经营）范围：_______________________。 第二条联营企业名称______市（县）________公司（企业）。 地址：________（所有制）联营。 核算方式：独立核算。 第三条联合出资方式、数额和投资期限 公司（或厂，下同）投资总额为人民币________元。 甲方投资额________元，占投资总额________％。 甲方以下列作为投资： 现金：________元； 厂房：________元，折旧率为每年________％。 机械设备：________元，折旧率为每年________％； 专用工具：________元，折旧率为每年________％； 原材料：________元； 土地征用补偿费：________元； 专利权：________元； 商标权：________元； 技术成果：________元。（应注明技术检验标准，可否再行转让） 乙方投资额：（略……） 投资缴付日期：________。 投资中包括固定资产、物资和专利权、商标权等，须按期办理所有权变更登记手续。 以土地使用权参加联营的，须依法办理土地使用权转移征书。按期将该项土地征用补偿费作为出资份额转入公司名下。 第四条联营双方的权利和义务 甲方：（略） 乙方：（略） 第五条纳税、利润分配与风险承担 公司所得，在依法缴纳产品税、营业税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后，其余为红利，按股分配： 甲方：____________％； 乙方：____________％。

电力建设工程施工合同 工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章　词语涵义及合同文件 第一条　词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价 款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。 十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。 十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。 十六、竣工日期《协议条款》约定的工程竣工日期。 十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。 二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。 二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 第二条　合同文件及解释顺序 一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： １．《协议条款》； ２．《合同条件》； ３．洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书； ４．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；

全文 甲方(单位名称)：____________________ 经济性质：________?所有制：________ 乙方(单位名称)：____________________ 经济性质：________?所有制：________ (如有两个以上联营单位依次称丙方、丁方……) 联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立________公司，特订立本合同。 第一条??联营宗旨、项目和范围 联营宗旨：____________________ 联营生产(经营)项目：____________________ 生产(经营)范围：____________________ 第二条??联营企业名称____________________公司 地址：____________________ 核算方式：独立核算。 第三条??联合出资方式、数额和投资期限 公司(或厂，下同)投资总额为人民币________元。 甲方投资额________元，占投资总额________％。 甲方以下列作为投资： 现金：________元； 厂房：________元，折旧率为每年________％； 机械设备：________元，折旧率为每年________％； 专用工具：________元，折旧率为每年________％； 原材料：________元； 土地征用补偿费：________元； 专利权：________元； 商标权：________元； 技术成果：________元。(应注明技术检验标准，可否再行转让) 乙方投资额：(略……) 投资缴付日期： (投资中包括固定资产、物资和专利权、商标权等的，须按期办理所有权变更登记手续。以土地使用权参加联营的，须依法办理土地使用权转移证书。按期将该项土地征用补偿费用为出资份额转入公司名下。) 第四条??联营双方的权利和义务 甲方：________________。(略) 乙方：________________。(略) 第五条??纳税、利润分配与风险承担 公司所得，在依法纳税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后，其余为红利，按股分配： 甲方：________％； 乙方：________％。 (所在地不同的联营成员，按商定的比例分配利润后，向自己所在地的税务部门缴纳所得税。) 公司独立经营，独立核算，自负盈亏，联营成员对公司债务在出资范围内，按出资和分红比例承担亏损。 第六条??联营企业的组织机构

一、订立合同各方当事人 单位名称< xml:namespaceprefix="o"ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> xml:namespace> 简称 地址 所有制性质 经营范围 ? 甲方 ? 乙方 ? 丙方 ? 丁方 二、联营组织 名称 性质 地址 法人代表 经营范围 ? 三、投资 1．投资总额：______________________________________。 2．各方出资额及出资比例：甲方_________元，占______％；乙方_________元，占______％；丙方_________元，占______％；丁方_________元，占______％。 3．出资方式 出资单位名称 厂房 设备 土地使用权 劳务 商标 技术成果 ? ? 甲 ? ? 乙 ? ?

甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立__________________公司，特订立本合同。 第一章　总则 第一条　合营双方 甲方全称：____________________________ 法人地址：____________________________ 法定代表人：__________________________ 乙方全称：____________________________ 法人地址：____________________________ 法定代表人：__________________________ 第二条　联营宗旨、项目和范围 联营宗旨：________________________________________________ 联营生产（经营）项目：____________________________________。　 生产（经营）范围：________________________________________。 第三条　联营企业名称、地址、隶属、性质 联营企业名称：_________市（县）__________________公司（企业） 地址：___________________________________________ 隶属：___________________________ 性质：___________________________（所有制）联营 第四条　联营公司是紧密型的有限责任经济实体，双方共同投资，共同经营，共同管理，按照独立核算、自负盈亏的原则，分享利润，分担风险和亏损。 联营公司在_________省_________市工商行政管理局登记注册，具有法人资格。 第五条　联营公司主要经营__________________业务。 第二章　投资 第六条　联合出资方式、数额和投资期限 1．公司投资总额为人民币_________元。 2．甲方投资_______元，占投资总额_________％。甲方以下列作为投资： a　现金：_________元； b　厂房：_________元；折旧率为每年_______％； c　机械设备：_________元。折旧率为每年_________％； d　土地征用补偿费：_________元； e　专利权：_________元； f　商标权：_________元； g　技术成果：_______元； 3．乙方投资_________元，占投资总额_________％。 乙方以下列作为投资：_________________________。 4．投资缴付日期：________年_______月_______日。 第七条　联营公司独立核算，自负盈亏，由它负责统一核算盈亏，并向联营各方分配利润。 第八条　联营各方在联营期限内不得擅自将投资转让第三人，如确需转让时，须经董事会批准，另一方在同等条件下享有优先受让权。 第九条　各方在联营期限内不得擅自退出联营，如有特殊情况需要退出，需经董事会批准。 第三章　董事会 第十条　联营各方董事会成员由各方委派，共_________人组成，其中甲方_________人，乙方_________人，董事长、副董事长由董事会协商推选组成，董事会每届任期_________年，可以连任。

　　甲方：_________公司 　　地址：_________ 　　法定代表人：_________ 　　职务：_________ 　　乙方：_________公司破产案债权人会议 　　地址：_________ 　　会议主席：_________ 　　为了切实保障债权人的利益，给债务人_________公司重振的机会，共谋发展。甲乙双方经过反复协商就_________公司整顿和解的有关事宜达成如下协议： 　　1._________公司将以公司近_________年的盈利作为偿还债务的主要来源。另外，还包括近期从其债务人处追讨来的欠款。 　　2.清偿债务的办法。每季度_________公司与债权人会议结算一次，清偿的债款由债权人会议按比例分配给债权人。 　　3.清偿债务的期限。近_________年内必须偿还债权总额的_________%，剩余款项必须在_________年内还清。 　　4.关于债务的减免数额。全体债权人一致同意免除债款利息部分。 　　5.在整个整顿期间，债务人将接受债权人会议的监督。_________公司一切重大经营决策的变化必须征求债权人会议的意见，并按月呈报企业财务状况的有关会计报表，不得有任何损害债权人利益的行为发生。 　　以上各项经人民法院许可生效后，对债权人、债务人均有约束力。和解协议对该协议产生法律效力以后成立的债权人不发生效力。 　　_________公司(盖章)：_________　　　?_________公司破产案债权人会议(盖章)：_________ 　　法定代表人(签字)：_________　　　　　会议主席(签字)：_________ 　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日 　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

出质人：? 质权人：????? 鉴于：??? 为确保债权人全面、及时履行其在主合同(详细参见本合同第九条)项下各项义务，确保债权人债权的实现，出质人自愿以本合同项下之质物提供质押担保。 质权人经审查，同意接受出质人提供的质押担保。为明确合同双方的权利、义务，特制订本合同。 第一条?质物 1.本合同项下的质物为出质人所持有的标的公司股权(标的公司及股权具体情况参见本合同第九条)。 2.出质股权应包括该股权所享有的所有现时和将来的权利和利益，出质人如没有按期履行主合同，出质股权由质权人全权处理。 3.本合同项下的质物在质押期间发生配股的，出质人应以自有资金出资购买并随质物一起质押。出质人不购买而出现质物价值缺口，出质人应当及时补足。出质期间，因质物而取得的分红、派息应作为保证金存入质权人的保证金账户(账户详细参见本合同第九条)。 第二条?主债权和质押担保 1.被担保的主债权 (1)本合同项下被担保的主债权的详细情况由本合同第九条约定。 (2)本合同所称“到期”、“届满”、包括债权人宣布提前到期的情形。 2.担保范围 　　?本合同项下的担保范围除了本合同所述主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括罚息)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于处置费用、税费、诉讼费用、拍卖费、律师费、差旅费)，以及主合同生效后，经债权人要求追加而未追加的保证金金额。 3.优先受偿权。质权人对质物有第一顺位的优先受偿权。 4.主合同变更 质权人在本合同项下的权利和利益，不因质权人给予出质人任何宽限、任何延期还款、质权人与出质人对主合同的任何条款进行修改、变更或替换等情形而受任何影响。如发生上述情形，视为已征得出质人的事先同意，出质人的担保责任不因此而减免。 第三条?质押登记与质物保管 1.?质押登记 (1)出质登记 自本合同签署之日起，合同双方认同出质人同意全权委托质权人办理质物的质押登记手续。出质股权在未办理出质登记手续期间，质押事项自本合同签订之日起生效。 (2)解除质押登记 主合同项下债权获得全额清偿的，质权人可解除质押，配合出质人办理解除质押的相关手续。 2.质物的保管 出质人除应按照本合同约定外，还应同时将质物权利凭证，如出资证明书、股权证移交质权人保管。 第四条?质物的处分及质权的实现 1.在发生以下情形时，质权人有权处分质物以实现质权： (1)出质人构成主合同项下违约的; (2)发生主合同项下债权提前实现的情形的; (3)出质人构成本合同项下违约的。 2.如发生上述处分质物情形时，质权人有权变卖、拍卖质物，并以变卖拍卖所得款项以及出质期间质物产生的分红派息优先受偿，或以质物折价抵偿被担保的主债权。 3.质权人处分质物后，若有剩余的，应退还出质人。 第五条?陈述与保证 1.出质人向质权人作出如下陈述与保证： (1)出质人系独立的法律主体，具备所有必要的权利能力，能以自身名义履行本合同的义务并独立承担民事责任。 (2)出质人有权签署本合同，并已完成签署本合同及履行其在本合同项下的义务所需的一切授权及批准。本合同各条款均是出质人的真实意思表示，对出质人具有法律约束力。 (3)出质人保证遵纪守法。本合同的签署和履行不违反出质人所应遵守的法律(本合同所指法律包括法律、法规、规章、地方性法规、司法解释)、章程、有权机关的相关文件、判决、裁决，也不与出质人已签署的任何合同、协议或承担的任何其他义务相抵触。 (4)出质人保证其出具的全部资料、文件、信息等均是真实、有效、准确、完整而无任何隐瞒。 (5)出质人保证完成为本合同的有效并能合法履行所需的备案、登记、信息披露或其他手续，并支付相关税项和费用。

投资协议书 投资方：?(以下简称甲方) 投资方：?三层寺?(以下简称乙方) 为了弘扬佛教事业，更好利用现有资源，满足广大信教群众的宗教生活，完善三层寺整体规划建设。本着互惠互利、公平、诚信的原则，引资进场共同发展，打造集宗教文化，休闲度假，礼拜祭祀为一体的佛教圣地。经甲乙双方友好协商，一致达成本投资协议，供双方共同遵守： 一、乙方将三层寺整体及现有土地交给甲方投资开发。乙方积极协助配合整体开发。整体规划方案双方共同协商，以突出佛教文化为主体，以新时代佛教理念结合殡藏改革修建极乐堂，佛缘休闲度假山庄。 二、本协议所涉及的所有用地手续及费用由乙方负责办理与承担，因现尚未办理具体的土地使用权证，无法确定具体的可使用土地面积恶，但是乙方确认，能够提供给甲方用于开发的土地共计不少于——亩，其中，林地————亩，荒地——亩，非耕地——亩，并且，乙方确认，在------年----?月----?日前将上述土地的使用权证办理完毕并交付甲方。 三、该项目的所有建设工程及附属设施需要的费用由甲方自行筹措，乙方不承担费用。甲方初步投资预算为————万元，不足部分由甲方自行确定是否增加。 四、由甲方自行或者委托相关专业部门确定设计方案，但应当尊重并考虑乙方的正确建议，在甲方确定的设计方案中至少应该考虑以下条件： (一)、在三层cft7寺庙内新建极乐堂，供存放居士、信众及社会各界人士的骨灰(以下简称格位)。格位总数量在五万个左右;可根据情况适量递增。 (二)、打造寺庙的大山门(牌楼)，翻新寺庙现有殿堂、住房，以明清宫廷式建筑为主体，突出天王殿、大雄宝殿(琉璃瓦屋面，斗拱彩绘)。 (三)、拆迁玉佛殿，修建露天观音大佛(像身9.8米)、藏经楼，方丈楼，僧寮。 (四)、改建地藏殿、接引殿等寺庙右侧为生活休闲度假区。 五、本协议期限为50年，从签订本协议之日起算，甲方在建设期不向乙方支付经营费用，建设期约定为—————年，但是应按月给乙方工作人员及常住居士支付生活补贴，具体标准为-------------------。建设期满后，甲方除了支付上述生活补提外，还应每年向乙方支付包干经营费用--------元，包干经营费用每15年递增10%。 六、甲乙双方的权利及义务 (一)、甲方权利及义务 1、本协议签订后————日内由甲方向乙方指定账户支付履约保证金，保证金为初步投资预算的——%，该保证金在甲方累计投入——万元以后，乙方应全额返还，也可以经协商后折抵今后应该支付的包干费用。 2、负责对改扩建方案的全面建设。 3、负责改扩建方案的设计、施工等全部建设工程的招投标及发包。 4、甲方投资，享有极乐堂、休闲度假区经营管理权及其带来的各项收益，但任何经营行为均不得不得违背宗教仪规及习俗。 5、改扩建全面工程、环境道路及配套设施工程在——年内完成;极乐堂工程可由甲方根据市场的需要以及居士、信众、社会各界人士的需要，由甲方自行安排建设周期。 6、收取除——————————————————以外的全部经营款项。 7、按月给乙方工作人员及常住居士支付生活补贴， 8、按照约定向乙方支付包干经营费用。 9、收取格位永久性的服务管理费、法物流通等除——————以外的一切所得。 (二)、乙方权利及义务。 1、在甲确定了改扩建规划设计方案后，凡是甲方在此范围内的建设工程的活动，乙方不得以任何借口和理由进行干扰、干涉或阻碍甲方的工作，同时，还应积极的支持和配合。 2、对存放骨灰格位的价格、捐赠方式、营销方式由甲方自行的独立的进行，乙方应积极配合和支持，乙方不得以任何借口和理由参加或进行干涉、干扰、阻碍。 3、监督甲方的投资行为和工程质量，主要建设工期如期完成。 4、乙方应组织甲方共同到政府及相关部门进行报到及咨询相关政策和法规，争取各级政府和相关本门和各级领导的重视和大力支持。争取相关的优惠政策。 5、为甲方的经营决策提出建议。 七、根据国家相关法律法规及宗教政策，庙宇财产为社会所有。任何人(包括僧侣)在相应的条件下只有经营和使用权，但是本合同签订后，甲方投入修建的房产等财产属于甲方所有，本协议到期后，甲方应无偿将全部不动产及其附属设施交付乙方。 八、违约责任 1、甲方违反本协议第六条第一款第一项，未及时足额支付款项，视为甲方违约，本合同自行解除。 2、乙方未在本合同签订-----日内，将本合同约定的用地手续办理完毕并交付甲方，视为违约，应全额返还甲方已支付的履约保证金，同时视为甲方因不动产建设用地部分享有该部分的土地使用权，甲方不再向乙方支付任何费用，本协议自行解除。 3、本协议签订后，任何一方均不能无故解除本协议，甲方要求解除本协议，乙方不返还甲方的任何投资，乙方要求解除本协议，应全额返还甲方投资，并按照甲方在本协议约定的投资预算的25%向甲方承担违约责任。 九、甲方在建设期过后，根据自身经营情况，可以对本协议项下的项目进行转让，或者其他方式的经营，乙方不得作任何干涉，受让人仍然应接受本协议的约束，在协商一致的情况下，也可以另行签订协议。 十、本协议双方签字后生效，未尽事宜双方协商可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。 十一、本协议一式捌份，甲方执贰份，乙方执陆份，分别报送相关部门和政府备案。 十二、若在履行本协议过程中发生争议不可协商时，任何一方均可以向遵义县人民法院提起诉讼。 甲方：

发包方：_____________有限公司，以下简称甲方 总承包方：___________________，以下简称乙方 分包方：_____________________，以下简称丙方 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 一、工程概况 1.工程名称：___________________有限公司一期消防工程 2.设计单位：______________________________________ 3.工程地点：______________________________________路 二、各方职责 甲方：______________________________________ 乙方：______________________________________ 丙方：______________________________________ 技术文件和承包范围：________________________ 技术文件：__________________________________ 1.（一期工程）施工图 2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[?]第______号 3.施工图审查报告 4.（二期工程）消防系统图5.投标文件（预算书） 承包范围： 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。 第一条?工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元（其中包括如下费用）。 1.总包管理费3%?。 2.市场价格风险调整的不可预见费用?。 3.消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）。 4.设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）?。 5.其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。 7.涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。 第二条?工期要求和开工日期 1.工期要求： 主厂房：_________天（到_________年_________月_________日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 （工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位） 第三条?质量要求和评定标准 1.质量要求：合格并符合消防和设计要求2.评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条?安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。 第五条?材料、设备的采购、供应方式和要求 1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。 第六条?工期、质量保证金 1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元（其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元）。

甲方（单位名称）：____________________ 经济性质：____________________所有制 乙方（单位名称）：____________________ 经济性质：____________________所有制 （注：若有两个以上联营单位，依次称丙、丁……方。） 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定联合出资共同经营____________公司（企业），（以下简称公司）。特订立本协议。 第一条　联营宗旨____________ 第二条　联营企业的生产（经营）项目____________。 第三条　联营企业名称____________市（县）____________公司。 地址：____________ 隶属：____________ 经济性质：____________（所有制）联营。 核算方式：共同经营，统一核算，共负盈亏。 第四条　联营范围与经营方式____________。 第五条　联合出资方式、数额和投资期限 公司投资总额为人民币____________元。 甲方投资额：____________元，占投资总额_______％。 甲方以下列作为投资： 现金：____________元； 厂房：____________元，折旧率为每年_______％；机械设备：____________元，折旧率为每年?____________％； 专用工具：____________元，折旧率为每年________％； 土地征用补偿费：____________元； 专利权：____________元； 商标权：____________元； 技术成果：____________元； 乙方投资额：（略……） 投资缴付日期：____________ 第六条　公司资金增减由董事会决定，并报请联营成员协商，根据资金增减合理调整协议有关分配比例的规定。 第七条　公司财产为全体联营成员所共有。任何一方不经全体联营成员一致通过，不得处分公司的全部或任何部分财产、资产、权益和债务。 第八条　联营成员出资额及其因参加本联营获得之权益不得转让。 第九条　联营成员的权利和义务 甲方：____________； ?乙方：____________。 第十条　纳税、利润分配与风险承担 公司所得，依法缴纳产品税、营业税后，由甲、乙双方在其所在地税务部门交纳所得税。 公司所得，在提取储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金后，按下述比例分配： 甲方：_________％； 　乙方：_________％。 双方按上述比例承担公司亏损或风险。 前款所列储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金的提取比例由董事会制定，但不得超过毛利的________％。

第ⅰ部分 定义和解释 定义 1.1?在本合同中，下列名词及术语，除上下文另有要求外，均应具有本款所赋予的含义： （a）（i）“雇主”指本合同条件第ⅱ部分指定的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到承包人同意）。 （ii）“承包人”指其投标书已为雇主所接受的当事人及其合法继承人，但不指该当事人的任何受让人（除非得到雇主同意）。 （iii）“分包人”指合同中指名承担得到部分工程施工的当事人、或经工程师同意分包了一部分工程的当事人及合法继承人，但不指分包人的任何受让人。 （iv）“工程师”指雇主任命的为执行合同规定的工程师任务，并在本合同条件第ⅱ部分提出姓名的当事人。 （b）（i）“合同”指合同条件（第ⅰ部分和第ⅱ部分）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书，中标通知书、合同协议书（如果已签订）及其明确列入中标通知书或合同协议书（如果已签订）中的其他文件。 （ii）“规范”指合同中包括的工程技术规范和根据第51条或由承包人提供经工程师批准而作出的修改或补充。 （iii）“图纸”指工程师根据合同规定向承包人提供的所有图纸，计算书和性质类似的技术资料，以及由承包人提出并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作与养护手册及其他性质类似的技术资料。 （iv）“工程量清单”指构成投标书一部分并已标价填好的工程量清单。 （v）“投标书”指承包人根据合同规定为实施并完成本工程及其缺陷修复而向雇主提出并为中标通知书所接受的报价书。 （vi）“中标通知书”指雇主对投标书的正式接受。 （vii）“合同协议书”指第9.1款所述的合同协议（如果已签订）。 （viii）“投标书附件”指合同条件中所附的投标书后的附件部分。 （c）(i)“开工日期”指承包人接到工程师根据第41条规定签发的开工通知书的日期。 （ii）“竣工时间”指从开工之日算起按合同规定（或根据第44条而延期）完成施工或工程施工并通过竣工检验的用的时间。 （d）(i)“竣工检验”指合同规定的检验，或经工程师和承包人另有协议的其他检验。这些检验应由承包人在雇主接收本工程或其任何区段或部分工程之前完成。 （ii）“接收证书”指根据第48条规定签发的证书。 （e）（i）“合同价格”指中标通知书中写明的，完成工程实施及其缺陷修复而按照合同规定应支付给承包人的金额。 （ii）“保留金”指雇主根据第60.2款（a）规定保留的所有款项的累计金额。 （f）(i)“工程”指永久工程和临时工程，或视具体情况指两者中任何一个。 （ii）“永久工程”指根据合同规定拟实施的永久性工程（包括设备）。 （iii）“临时工程”指在实施和完成工程及其缺陷修复工作中所需的各种临时性工程（不包括承包人的设备）。 （iv）“设备”指预定构成永久工程或其一部分的机械、仪表和类似装置。 （v）“承包人设备”指为施工和完成工程以及修复工程内缺陷所需的全部设备和各种器具（临时工程除外），但不包括已成为或将成为永久工程的设备、材料和其他物品。 （vi）“区段”指合同内专门确定作为区段的工程部分。 （vii）“现场”指由雇主提供进行工程施工的场所，及在合同中可能具体指定为现场组成部分的其他任何场所。 （g）（i）“费用”指现场内外发生或正在发生的全部正常开支，包括日常管理费和其他正当分摊的开支，但不包括利润提成。 （ii）“天”指日历日。 （iii）“外币”指工程所在国以外的其他国家的货币。 （iv）“书面函件”指手写，打字或打印的函件，包括电传、电报和传真。 标题和旁注 1.2?本合同条件的标题和旁注不作为合同的一部分，在合同条件或合同本身的解释中也不应考虑这些标题旁注。 解释 1.3?凡指“当事人”或“当事各方”的词应包括公司、股份有限公司及具有法人资格的任何组织。 单数和复数 1.4?仅表示单数形式的词也包括复数含义，视上下文要求而定，反之亦然。 通知、同意、批准、证明和决定

第一部分??协议书 发包人（全称）：______________________________________ 承包人（全称）：______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：______________________________ 资金来源：______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：______________________________________ 三、合同工期： 开工日期：______________________________________ 竣工日期：______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。 四、质量标准 工程质量标准：__________________________________ 五、合同价款 金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元 　 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_______年________月_______日 合同订立地点：____________________________

参考文本? 　编号：? ┌────┐? │ 　本│? └────┘? 　电力建设工程施工合同? 工程名称? 建设单位? 施工单位? 签订时间? 签订地点? 电力建设工程施工合同条件? 第一章　词语涵义及合同文件? 第一条　词语涵义? 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：? 一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。? 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。? 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。? 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。? 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。? 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。? 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。? 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。? 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。? 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价? 款。 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。? 十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。? 十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。? 十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。? 十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。? 十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。? 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。? 二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。? 二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 ? 二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。?

协议编号：________________ 出租人：________________　签订地点：____________________ 承租人：________________　签订时间：______年____月____日 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本协议。 第一条　租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见协议附件）：_________________ 第二条　租赁物资的用途及使用方法：__________________________________________ 第三条　租赁期限：自______年______月______日至______年______月______日，共计______天。承租人因工程需要延长租期，应在协议届满前______日内，重新签订协议。 第四条　租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准：________________________________________。 租金的支付方式和期限：__________________________________。 第五条　押金（保证金） 经双方协商，出租人收取承租人押金______元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。 第六条　租赁物资交付的时间、地点及验收方法：______________________ 第七条　租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由______人承担。 第八条　出租人变更 一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本协议的当然出租人。 二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。 第九条　租赁期满租赁物资的返还时间为：________________________________。 第十条　本协议解除的条件：_______________。 第十一条　违约责任 一、出租人违约责任： 1．未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金______％的违约金。 2．未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金______％的违约金。 3．未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金______％的违约金。 4．其他违约行为：_____________________________________。 二、承租人违约责任： 1．不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金______％的违约金。 2．逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金______％的违约金。 3．有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除协议，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金______％的违约金。 4．其他违约行为：___________________。 第十二条　本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决： （一）提交_________________仲裁委员会仲裁； （二）依法向________________人民法院起诉。 第十三条　其他约定事项：_____________________。 第十四条　本协议未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。 第十五条　本协议一式______份，协议双方各执______份。本协议附件______份都是协议的组成部分，与协议具有同等效力。 出租人 出租人（章）

水利水电土建工程施工合同条件（ｇｆ－９７－０２０８）? 第一部分　通用合同条款? 一、词语涵义? １．词语涵义? 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：? １．１　有关合同双方和监理单位的词语? （１）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。? （２）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。? （３）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。? （４）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。? １．２　有关合同组成文件的词语? （１）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。? （２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。? （３）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。? （４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。? （５）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。? （６）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。? １．３　有关工程和设备的词语? （１）工程：指永久工程和临时工程。? （２）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。? （３）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。? （４）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。? （５）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。? （６）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。? （７）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。? （８）承包方设备：指承包方的施工设备。? （９）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。? １．４　有关工期的词语? （１）开工通知：指发包方委托监理单位通知承包方开工的函件。? （２）开工日期：指开工通知中写明的开工日。? （３）完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书（或临时移交证书）中写明的完工日。? １．５　有关合同价格和费用的词语? （１）合同价格：指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。? （２）费用：指为实施本合同所发生的所有开支，包括管理费和应分摊的其它费用，但不包括利润。? １．６　其它词语? （１）施工场地（或施工地）：指由发包方提供的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。? （２）书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电传、电报、传真和电子邮件等。? （３）天：指日历天。? 二、合同文件? ２．语言文字和法律?