??第一部分?协议书 承包人（全称）：_______________________ 分包人（全称）：_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于?（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：_______________________ 分包工程地点：?______________________ 分包工程承包范围：?__________________ 二、分包合同价款 金额：大写：人民币_____________元，小写：______________元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于_______?年_______月_______日开工； 竣工日期：本分包工程定于_______年_______月_______日竣工； 合同工期总日历天数为：_______天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：_________________________ 五、组成分包合同的文件包括： 1．本合同协议书； 2．中标通知书（如有时）； 3．分包人的报价书； 4．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 5．本合同专用条款； 6．本合同通用条款； 7．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 8．合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：_______年_______月_______日 合同订立地点：____________________________ 本合同双方约定_______后生效。 承包人：（公章）__________分包人：（公章）__________ 住所：____________________ 住所：____________________ 法定代表人：______________ 法定代表人：______________ 委托代理人：______________ 委托代理人：______________

【名称】： 【法规分类】：合同公证文书格式 【分类号】：htk032198605 【内容分类】： 【时效性】：有效 【颁布单位】：国家工商管理局 【颁布日期】：1986-00-00 【实施日期】：1986-00-00 【失效日期】： 【文号】： 【题注】： 全文 (?)××字第××号 兹证明××××(单位全称)的法定代表人(或法定代表人的代理人)×××与×××××(单位全称)的法定代表人(或法定代表人的代理人)×××于××××年×月×日在××(签约地点或本公证处)，在我的面前，签订了前面的《××××联营合同》。 经查，上述双方当事人的签约行为符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条的规定;合同上双方当事人的签字、印章属实;合同内容符合《关于进一步推动横向经济联合若干问题的规定》及《××××》(相应的法规、规章)的规定。 中华人民共和国××省××市(县)公证处 公证员?(签名) ××××年×月×日 注：如合同并非在公证员面前签订，证词中“在我的面前”一句不写。

订立合同双方：? ＿＿＿＿＿简称甲方，所有制性质＿＿＿＿＿，地址＿＿＿＿＿＿，经营范围＿＿＿＿＿＿，帐号＿＿＿＿＿＿。? ＿＿＿＿＿简称乙方，所有制性质＿＿＿＿＿，地址＿＿＿＿＿＿，经营范围＿＿＿＿＿＿，帐号＿＿＿＿＿＿。 ? 一、联营组织名称＿＿＿＿＿＿，地址＿＿＿＿＿＿，联营项目＿＿＿＿＿＿。? 二、联营方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 三、联营机构及职责＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 四、投资? １．投资方式及数额? ┌───┬───┬───┬───┬───┬────┬──┬──┬───┐? │ 　│厂　房│设　备│技　术│场　地│ │ │ │总　额│? │ 　│ 　│ 　│ 　│使用权│ │ │ │ 　│? ├───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┼──┼───┤? │　甲　│ 　│ 　│ 　│ 　│ │ │ │ 　│? ├───┼───┼───┼───┼───┼────┼──┼──┼───┤? │　乙　│ 　│ 　│ 　│ 　│

【实施日期】2000/11/03?【颁布单位】建建（1999）313号 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正） 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门： 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（ｇｆ—９１—０２０１）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（ｇｆ—１９９９—?０２０１）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（ｇｆ—９１—０２０１）停止使用。 附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（ｇｆ—１９９９—０２０１） 国建设部 国家工商行政管理局制定 一九九九年十二月二十四日 　第一部分　协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件１） 工程立项批准文号：＿＿＿＿＿＿＿ 资金来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 二、工程承包范围 承包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 三、合同工期 开工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 竣工日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同工期总日历天数＿＿＿天。 四、质量标准 工程质量标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 五、合同价款 金额（大写）：＿＿＿＿＿＿元（人民币） ＄：＿＿＿＿＿＿元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １．本合同协议书 ２．中标通知书 ３．投标书及其附件 ４．本合同专用条款 ５．本合同通用条款 ６．标准、规范及有关技术文件 ７．图纸 ８．工程量清单

雇主：＿＿＿＿＿＿＿＿? 承包人：＿＿＿＿＿＿＿? 工程项目及相关文件：＿＿＿＿＿＿＿? 上述双方经友好协商，达成如下合同条款：? 第一部分共同条件? 定义与解释? 定义? 第一条本合同（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：? （１）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。? （２）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。? （３）“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。? （４）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。? （５）“工程”是指依照本合同应进行的工程。? （６）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。? （７）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。? （８）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。? （９）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。? （１０）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。? （１１）“现畅是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。? （１２）“经认可”是指业经书面认可，包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述情况。? 单数与复数? 视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。? 页旁小标题或注释? 这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。? 工程师的代表? 工程师的代表的责任和权力? 第二条工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。? 工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表，并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内（但不是委托范围之外）给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件：? １．工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。? ２．如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意，他应有权把此问题提交工程师，工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。? 转让与转包? １．转让? 第三条承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益（付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列）。? ２．转包? 第四条承包人不得把整个工程转包出去。除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先书面同意（不得无理不予同意）不得把本工程的任何组成部分转包出去，如予同意，不得免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇员或工人的行动、违约和疏忽，就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违约或疏忽一样，应承担全部责任。但是，按计件方式提供劳动力，不应认为是本条所说的转包。? 合同的范围? 第五条本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括提供经本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物。? 合同文件? ６．语言? （１）制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明，如果本合同文件用不止一种语言写成，则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的“主要语言”。?

　一、订立合同各方当事人 　┌─────┬───┬───┬──────────┬────────┐ 　│单位名称　│简称　│地址　│ 所有制性质 　│ 经营范围 │ 　├─────┼───┼───┼──────────┼────────┤ 　│ 　│甲方　│ 　│ │ │ 　├─────┼───┼───┼──────────┼────────┤ 　│ 　│乙方　│ 　│ │ │ 　├─────┼───┼───┼──────────┼────────┤ 　│ 　│丙方　│ 　│ │ │ 　├─────┼───┼───┼──────────┼────────┤ 　│ 　│丁方　│ 　│ │ │ 　└─────┴───┴───┴──────────┴────────┘ 二、联营组织 　┌────┬────┬────┬─────────┬────────┐ 　│名称 │性质 │　地址　│　法人代表 │　经营范围 　│ 　├────┼────┼────┼─────────┼────────┤

订立合同单位： 名称：______。 地址：______， 经济性质：______(所有制)。 (其余单位依次如上所列) 以上各单位，本着互利互惠、共同发展的原则，在不改变各自所有制性质、财政物资渠道及隶属关系的前提下，相互协作生产(或开发)______产品，经充分协商，决定联合组成______联合总公司(或集团，系非法人的合伙组织)，特订立本合同。 第一条　联营宗旨 ______。 第二条　联营项目及各方分工 在本合同有效期间，联营成员就下列项目的协作和分工，达成下列一致意见： 1._______________________________。 2._______________________________。 3._______________________________。 第三条　经营范围与方式 ______。 第四条　联营常设机构______联合总公司的地址：______;隶属：______;经济性质：______(所有制)联营;核算方式联营成员各自经营，独立核算。 第五条　联营企业的组织机构 总公司设董事会。董事会由各联营成员的法定代表人组成，董事会选举产生董事长、副董事长。董事长、副董事长任期____年，可以连选连任。董事长、副董事长可以兼任总公司的经理、副经理。 董事会是总公司最高决策机构。其职责是组织实现联营成员之间在生产、销售、供货、技术服务、信息等方面签订的合同，协调联营成员之间的协作关系。 总公司实行董事会领导下的经理负责制。总公司设经理一名、副经理____名，由董事会聘请，任期____年。经理对董事会负责，处理总公司日常事务，副经理协助之。经理、副经理下设办公室、服务部、供销部、生产部……等等。 第六条　联营成员的权利与义务 1.联营成员各是独立经济实体，各自经营，独立核算，自负盈亏。联营成员对总公司的债务不承担任何责任。总公司对联营成员的债务亦不负连带责任。 2.联营成员间的业务往来(包括提供原材料，零部件，半成品，委托加工、改制、经销产品，统一接受订货，科研协作，技术服务，技术转让等)，须分别订立经济合同，实行内部优惠价。其权利义务关系受经济合同法调整。 3.联营成员所需的同质同价产品，能在本总公司内加工的，不得到总公司外加工。 4.联营成员有权优先获得本公司内部的科研成果和经济信息。 5.联营成员的财产所有权、正常经济活动和合法收入受法律保护。总公司及任何联营成员不得以任何理由干预和处分。 6.联营成员有退出总公司的自主权。但退出前签订的各项经济合同和协议仍应继续履行，直至合同或协议履行完毕或经订约双方协商一致同意终止。 7.凡与总公司业务有关的生产、科研、供应、销售等企业、事业单位，承认总公司的协议、章程，自愿加入总公司，可以提出申请，经总公司董事会批准即成为联营成员。 8.联营成员退出或新的成员加入本联营，不影响总公司的存在。 9.联营成员有独立进行其它经济活动的自主权。 第七条　违约责任 1.联营成员对总公司依照合同分配的、或依照合同规定所应承担的协作任务，因不可抗拒的事由确属无法承担的，应在不可抗拒的事由发生后__(时间)内，及时通知总公司。由于其它原因不愿继续承担协作任务的，应在__(时间)内报告总公司。 2.联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务，而给他方造成经济损失的，不负赔偿责任;由于其它原因不愿继续承担协作任务，而给他方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。 第八条　本合同经各联营成员签字后，报请有关主管部门审批后生效。合同中如有未尽事宜，由联营成员共同协商修改。 第九条　本合同生效日，即总公司董事会成立之时。 第十条　本合同正本一式____份，联营成员各执一份，总公司存一份。合同副本一式____份，送____、____、____、……各一份。 联营成员单位：____公章 法定代表人：____(盖章) 银行帐户：____ 地址：______

1998年4月28日，原、被告签订了抽本租赁经营合同，期限3年，而被告仅经营了10个月即终止了合同履行，要求被告按合同约定承担单方解除合同的违约责任。按合同约定，被告应交付抽本金47 94万元，其经营期间应交付租金233?333元，而被告现仍欠上列款项204?170 36元，要求被告立即付清。按合同约定，被告应承担12名定员职工的养老保险费5?760元，而被告仅交付2?800元，要求被告交齐欠付的职工养老保险费2?960元。 判案理由：原、被告签订的抽本租赁经营合同，合法有效，双方应按合同履行。但合同约定的抽本金，有数笔款项并非真正意义的抽本金，应将其调除或扣减：1 关于99?952 94元的应收款，首先，将其确定为抽本金有失公平，抽本租赁经营其含义为购买原有商品，租赁场地经营，承租者并不负有为出租者清收债权的义务。 2 被告认购的库存商品中，因为有23?255 45元系残损商品，原告在当时也答应扣减相应数额的抽本金，所以被告要求扣减该笔抽本金，应予支持。 3 关于4?262 80元的代销白酒，双方本已发现误将其计入抽本金，却未更正，而采取变通的手法，约定由被告销出或退回客户后，顶付抽本金，该变通处理方式并无不当之处，但现在白酒既未销出也未退货，被告则不需向原告交付此笔抽本金，被告只将白酒退付原告即可，所以，该款应从抽本金中调除。判决：1.确认原告荣成市华联公司与被告王芬解除抽本租赁经营合同的行为有效。驳回双方向对方请求承担单方解除合同的违约责任的诉讼请求。2.原告荣成市华联公司退还被告王芬超交的抽本金、租金、职工养老保险费21?285 73元。3.被告王芬将其在抽本租赁时接收的应收款凭证及被告王芬已清偿的应付款清偿凭证交付原告荣成市华联公司。4.被告人王芬将其在抽本租赁时接收的代销白酒退付给原告人荣成市华联公司。 另附原文 (一)首部1.判决书字号：山东省荣成市人民法院(1999)荣经初字第77号。2.案由：租赁经营合同案。3.诉讼双方原告：荣成市华联公司。法定代表人：张望远，经理。被告：王芬，女，30岁，汉族，荣成市华联公司职工。4.审级：一审。5.审判机关和审判组织审判机关：山东省荣成市人民法院。合议庭组成人员：审判长：宋培传;审判员：王吉山、崔贤兴。6.审结时间：1999年5月10日。 (二)诉辩主张原告诉称：1998年4月28日，原、被告签订了抽本租赁经营合同，期限3年，而被告仅经营了10个月即终止了合同履行，要求被告按合同约定承担单方解除合同的违约责任。按合同约定，被告应交付抽本金47 94万元，其经营期间应交付租金233?333元，而被告现仍欠上列款项204?170 36元，要求被告立即付清。按合同约定，被告应承担12名定员职工的养老保险费5?760元，而被告仅交付2?800元，要求被告交齐欠付的职工养老保险费2?960元。被告辩称：被告不欠抽本金和租金，而是超交，原告之所以认为被告尚欠抽本金和租金，是因为抽本金中有数笔款额应当扣除，而被告未予扣除所致。被告应按实际使用职工的人数交付职工养老保险费，而不应按合同定员的12人承担。被告虽然在履行合同期间提出租金太高，无法履行合同，但并未实施终止履行的行为，是原告单方终止了合同，原告应承担单方解除合同的违约责任。 (三)事实和证据山东省荣成市人民法院经公开审理查明：被告系原告所属的职工，1998年4月28日，原告决定对其下属的各经营部门实行抽本租赁经营，原、被告经协商，签订了抽本租赁经营合同。合同规定，被告自办营业执照租赁经营原告所属的食品部，期限3年;食品部库存商品(代销商品除外)价值47 94万元，由被告认购，该抽本金一年内一次付清;食品部原有的设施、设备及场地由被告租赁使用，每年租金28万元，被告应按月平均交付;被告应在全体营业员中同职工双向选择使用12人，并负责职工的工资及养老保险费，工资标准不低于每人每月240元，职工养老保险费按每人每月48元与租金一起上交原告;同时合同还规定了劳动管理和违约责任等事项。合同签订后，被告即办理了营业执照进行经营。1998年10月29日，原告决定将各租赁者的租金自1998年11月1日起下调10%，附加条件是各租赁者必须在此前付清合同确定的应交款额。1998年12月30日，原告再次决定将各租赁者的租金，自1999年1月1日起下调20%，同样要求各租赁者在此前付清各项应交款额。上述二次租金下调，原告均以被告未付清应交款额为由，拒绝被告下调租金。1999年2月14日，被告向原告递交了一份申请书，提出租金太高，无法继续履行合同，当月月底原告就通知被告交回经营场地终止合同，被告即将场地及设备、设施交回原告。经审理另查明本案如下事实：被告应交付的抽本金中，有99?952 94元是原告在抽本租赁前的应收款，双方在签订抽本租赁合同时协商，该款由被告清收，所以将其就约定在合同的抽本金中。同时双方还口头约定，该款不必和其他抽本金同时交，可以“慢慢清收着交”。被告所认购的库存商品，在被告接手后发现，有23?255 45元的商品残损，并经原告验证属实。原告当时答应可以扣减相应数额的抽本金。被告应交付的抽本金中，有16?789 90元是原告抽本租赁前存放在被告处的应付款，签订抽本租赁合同时，双方约定，在抽本金中增加16?789 90元，该款就不用交回原告，由被告直接偿还给债权人，折项交付了抽本金。被告在经营后，已将该款支付了债权人，并收回了债权人手中的欠条，但原、被告间未办理相关转账手续。签订抽本租赁合同后，被告发现误将一笔代销的白酒，当成抽本商品计入了抽本金中，数额是4?262 80元，被告告知原告后，原告答复“不必更改合同，待白酒销出或退回客户后，办理转账手续，顶付抽本金即可”。但该白酒一直未销出，客户也未向原告和被告索退。原告因与他人债务纠纷而被诉至本院，由于原、被告间存有抽本租赁关系，1998年底，本院为执行原告的被诉案件，扣押了被告部分商品，折款64?224元。现该案尚未执行完毕。被告在经营过程中，共向原告交付抽本金、租金508?552 64元，其中截止1998年11月1日前付款474?922 74元，截止1999年1月1日前付款499?922 74元。被告租赁经营期间，平均每月使用职工7 4人，被告已满额支付了所用职工的工资，交付了职工养老保险费2?800元。被告所用职工未满足合同定员人数，但没有在原告安排或职工单向选择时被告拒绝接收之情况。上述事实有下列证据证明：1.原、被告的陈述。2.1998年4月28日原、被告签订的抽本租赁经营合同。3.本院(1998)荣经初字第539—2号民事裁定书。4.16?789 90元应付款的债权人威海糖酒站的书面证明及被告从威海糖酒站收回的欠条。5.被告于1999年2月14日写给原告的申请书。

联合设立?总公司（集团）协议书订立协议单位： 甲方： 名称＿＿＿＿地址＿＿＿＿ 经济性质＿＿＿＿所有制＿＿＿＿ （其余单位依次如上所列） 以上各方，本着互利互惠、共同发展的原则，在不改变各单位所有制性质，财政物质资源渠道及隶属关系的前提下，经充分协商，决定联合组成＿＿＿＿总公司。特订立本协议。 １．联营宗旨：＿＿＿＿ ２．联营项目及各方分工： 在本协议书有效期间内，联营成员就下列项目的协作和分工，达成一致意见。 （１） （２） （３） …… ３．经营范围与经营方式：＿＿＿＿ ４．联营常设机构名称：＿＿＿＿总公司。 地址：＿＿＿＿ 隶属：＿＿＿＿ 经济性质：＿＿＿＿（所有制）联营 核算方式：联营成员各自经营，独立核算。 ５．总公司的组织机构： 总公司设董事会，董事会由各联营成员的法定代表人组成。董事会选举产生董事长、副董事长，董事长、副董事长任期＿＿＿＿年，可以连选连任，董事长、副董事长可以兼任总公司的经理、副经理。 董事会是总公司最高决策机构。其职责是组织实现联营成员之间在生产、销售、供货、技术服务、信息等方面签订的合同，协调联营成员之间的协作关系。 总公司实行董事会领导下的经理负责制。总公司设经理一名、副经理＿＿＿＿名，由董事会聘请，任期＿＿＿＿年。经理对董事会负责，处理总公司日常事务，副经理协助之。经理、副经理下设办公室、服务部、供销部、生产部……等等。 ６．联营成员的权利与义务： （１）联营成员各是独立经济实体，各自经营，独立核算，自负盈亏。联营成员对总公司的债务不承担任何责任，总公司对联营成员的债务亦不负连带责任。 （２）联营成员的业务往来（包括提供原材料、零部件、半成品、委托加工、改制、经销产品、统一接受订货，科研协作技术服务，技术转让等），须分别订立经济合同，实行内部优惠价。其权利义务关系受经济合同法调整。 （３）联营成员所需的同质同价产品，能在本总公司内加工的，不得到总公司外加工。 （４）联营成员有权优先获得本公司内部的科研成果和经济信息。 （５）联营成员的财产所有权，正常经济活动和合法收入受法律保护，总公司及任何联营成员不得以任何理由干预和处分。 （６）联营成员有退出总公司的自主权，但退出前签订的各项经济合同和协议仍应继续履行，直至合同或协议履行完毕或经订约方协商一致同意终止。 （７）凡与总公司业务有关的生产、科研、供应、销售等企业、事业单位，承认总公司的协议、章程，自愿加入总公司，可以提出申请，经总公司董事会批准即成为联营成员。 （８）联营成员退出或加入本联营，不影响本总公司的存在。 （９）联营成员有独立进行其他经济活动的自主权。 ７．违约责任： （１）联营成员对总公司依照协议分配的，或依照合同规定所应承担的协作任务，因不可抗拒的事由确属无法承担的，应在不可抗拒的事由发生后＿＿＿＿（时间）内，及时通知总公司。由于其他原因不愿继续承担协作任务的应在＿＿＿＿（时间）内报告总公司。 （２）联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务，而给他方造成经济损失的，不负赔偿责任；由于其他原因不愿继续承担协作任务，而给他方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。 ８．本协议经各联营成员签字后，报请有关主管部门审批后生效。协议中如有未尽事宜，由联营成员共同协商修改。 ９．本协议生效日，即总公司董事会成立之时。 １０．本协议正本一式＿＿＿＿份，联营成员各执一份，总公司存一份。协议副本一式＿＿＿＿份，送＿＿＿＿、＿＿＿＿、＿＿＿＿、……各一份。 联营成员单位：?公章

???合资经营＿＿＿协议书 订立协议单位： 甲方（单位名称）： 经济性质：＿＿＿＿＿＿所有制 乙方（单位名称）： 经济性质：＿＿＿＿＿＿所有制 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，决定联合出资建立＿＿＿＿＿＿公司，特订立本协议。 １．联营宗旨、联营项目与经营范围＿＿＿＿＿＿。 ２．联营企业名称：＿＿＿市（县）＿＿＿公司（企业） 地址：＿＿＿隶属：＿＿＿经济性质：＿＿＿（所有制）联营。 核算方式：独立核算。 ３．联合出资方式、数额和投资期限： 公司投资总额为人民币＿＿＿＿＿＿元。 甲方投资＿＿＿元；占投资总额＿＿＿％。 甲方以下列作为投资： 现金：＿＿＿元； 厂房：＿＿＿元；折旧率为每年＿＿＿％； 机械设备：＿＿＿元；折旧率为每年＿＿＿％； 土地征用补偿费：＿＿＿元； 专利权：＿＿＿元； 商标权：＿＿＿元； 技术成果：＿＿＿元。 乙方投资：（略……） 投资缴付日期： ４．联营成员的权利和义务： ５．利润分配和风险承担： 公司所得利润－依法纳税－（储备基金＋生产发展基金＋职工福利奖励基金）＝红利（按股份分配）。 甲方：＿＿＿％；??乙方＿＿＿％。 联营成员对公司债务的承担以出资额为限。 ６．联营企业的组织机构： 公司实行董事会领导下的经理负责制。 董事会决定公司重大事宜，有权确定董事报酬，有权撤换董事。 董事会由＿＿＿名董事组成，其中，甲方＿＿＿名，乙方＿＿＿名，董事长、副董事长由董事会会议选举产生。 董事会成员任期＿＿＿年。董事会成员如有临时变更，可由该董事的原单位另派适当人选接替，但应经董事会认可。 董事长、副董事长、董事可以兼任公司的经理、副经理或其他职务。 公司设经理一名、副经理＿＿＿名，由董事会聘请。任期＿＿＿年。 公司的经营管理机构由董事会决定。 ７．违约责任： （１）联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时，每逾期＿＿＿（时间），违约方应向公司缴付出资额的＿＿＿％作为违约金。 （２）由于联营成员任何一方违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应按出资额＿＿＿％支付违约金外，守约方有权要求终止协议，并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议，违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。

甲方(单位名称)：____________________ 经济性质：____________(所有制) 乙方(单位名称)：____________________ 经济性质：____________?(所有制) (如有两个以上联营单位，依次称丙方、丁方……) 以上各单位，本着互利互惠、共同发展的原则，在不改变各自所有制性质、财政物资渠道及隶属关系的前提下，相互协作生产(或开发)____产品，经充分协商，决定联合组成____________联合总公司(或集团，系非法人的合伙组织)，特订立本合同。 第一条?联营宗旨 ______________________________________________________________? 第二条?联营项目及各方分工 在本合同有效期间，联营成员就下列项目的协作和分工，达成下列一致的意见： 1.____________________________________________________________ 2.____________________________________________________________ 3.____________________________________________________________ 第三条?经营范围与方式 ______________________________________________________________? 第四条?联营常设机构_________________________________________?。 联合总公司的地址：__________________________________________； 隶属：__________________________________________?；经济性质： ________________(所有制)联营，核算方式联营成员各自经营，独立核算。 第五条?联营企业的组织机构 总公司设董事会。董事会由各联营成员的法定代表人组成，董事会选举产生董事长、副董事长。董事长、副董事长任期________年，可以连选连任。董事长、副董事长可以兼任总公司的经理、副经理。 董事会是总公司最高决策机构。其职责是组织实现联营成员之间在生产、销售、供货、技术服务、信息等方面签订的合同，协调联营成员之间的协作关系。 总公司实行董事会领导下的经理负责制。总公司设经理一名、副经理____名，由董事会聘请，任期____年。经理对董事会负责，处理总公司日常事务，副经理协助。经理、副经理下设办公室、服务部、供销部、生产部……等等。 第六条?联营成员的权利与义务 1.联营成员各是独立经济实体，各自经营，独立核算，自负盈亏，联营成员对总公司的债务不承担任何责任。总公司对联营成员的债务亦不负连带责任。 2.联营成员间的业务往来(包括提供原材料，零部件，半成品，委托加工、改制、经销产品，统一接受订货，科研协作，技术服务，技术转让等)，须分别订立合同，实行内部优惠价。其权利义务关系受经济合同法调整。 3.联营成员所需的同质同价产品，能在本总公司内加工的，不得到总公司外加工。 4.联营成员有权优先获得本公司内部的科研成果和经济信息。 5.联营成员的财产所有权、正常经营活动和合法收入受法律保护。总公司及任何联营成员不得以任何理由干预和处分。 6.联营成员有退出总公司的自主权。但退出签订的各项合同和协议仍应继续履行，直至合同或协议履行完毕或经订约双方协商一致同意终止。 7.凡与总公司业务有关的生产、科研、供应、销售等企业、事业单位，承认总公司的协议、章程，自愿加入总公司，可以提出申请，经总公司董事会批准即成为联营成员。 8.联营成员退出或新的成员加入本联营，不影响总公司的存在。 9.联营成员有独立进行其他经济活动的自主权。 第七条?违约责任 1.联营成员对总公司依照合同分配的、或依照合同规定所应承担的协作任务，因不可抗拒的事由确属无法承担的，应在不可抗拒的事由发生后____________________(时间)内，及时通知总公司。由于其他原因不愿继续承担协作任务的，应在____________________(时间)内报告总公司。 2.联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务，而给他方造成经济损失的，不负赔偿责任；由于其他原因不愿继续承担协作任务，而给他方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。 第八条?本合同经各联营成员签字后，报请有关主管部门审批后生效。合同中如有未尽事宜，由联营成员共同协商修改。 第九条?本合同生效日，即总公司董事会成立之时。 第十条?本合同正本一式____份，联营成员各一份，总公司存一份。合同副本一式____份，送____、____、____各一份。 联营成员单位：____________公章

_________________________________________； _________________________________________（其余单位依次如上所列）。 以上各方，本着互惠互利、共同发展的原则，在不改变各单位所有制性质，财政物质资源渠道及隶属关系的前提下，经充分协商，决定联合组成_________________总公司。特订立本协议。 1．联营宗旨：_________________________________________________________。 2．联营项目及各方分工 在本协议书有效期间内，联营成员就下列项目的协作和分工，达成一致意见： ______________________________________________________________________。 3．经营范围与经营方式：_______________________________________________。 4．联营常设机构_______________________________________________________。 5．总公司的组织机构 总公司设董事会，董事会由各联营成员的法定代表人组成。董事会选举产生董事长、副董事长、董事长、副董事长任期_______年，可以连选连任，董事长、副董事长可以兼任总公司的经理、副经理。 董事会是总公司最高决策机构。其职责是组织实现联营成员之间在生产、销售、供货、技术服务、信息等方面签订的合同，协商联营成员之间的协作关系。 总公司实行董事会领导下的经理负责制。总公司设经理一名、副经理_____名，由董事会聘请，任期______年。经理对董事会负责，处理总公司日常事务，副经理协助之。经理、副经理下设办公室、服务部、供销部、生产部_________等等。 6．联营成员的权利与义务 （1）联营成员各是独立经济实体，各自经营，独立核算，自负盈亏。联营成员对总公司的债务不承担任何责任，总公司对联营成员的债务亦不负连带责任。 （2）联营成员的业务往来（包括提供原材料、零部件、半成品、委托加工、改制、经销产品、统一接受订货，科研协作技术服务，技术转让等），须分别订立经济合同，实行内部优惠价。其权利义务关系受经济合同法调整。 （3）联营成员所需的同质同价产品，能在本总公司内加工的，不得到总公司外加工。 （4）联营成员有权优先获得本公司内部的科研成果和经济信息。 （5）联营成员的财产所有权，正常经济活动和合法收入受法律保护，总公司及任何联营成员不得以任何理由于预和处分。 （6）联营成员有退出总公司的自主权，但退出前签订的各项经济合同和协议仍应继续履行，直至合同或协议履行完毕或经订约方协商一致同意终止。 （7）凡与总公司业务有关的生产、科研、供应、销售等企业、事业单位，承认总公司的协议、章程，自愿加入总公司，可以提出申请，经总公司董事会批准即成为联营成员。 （8）联营成员退出或加入本联营，不影响本总公司的存在。 （9）联营成员有独立进行其他经济活动的自主权。 7．违约责任 （1）联营成员对总公司依照协议分配的，或依照合同规定所应承担的协作任务，因不可抗拒的事由确属无法承担的，应在不可抗拒的事由发生后_________（时间）内，及时通知总公司。由于其他原因不愿继续承担协作任务的应在________（时间）内报告总公司 （2）联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务，而给他方造成经济损失的，不负赔偿责任；由于其他原因不愿继续承担协作任务，而给他方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。 8．本协议经各联营成员签字后，报请有关主管部门审批后生效。协议中如有未尽事宜，由联营成员共同协商修改。 9．本协议生效日，即总公司董事会成立之时。 10．本协议正本一式_____份，联营成员各执一份，总公司存一份。协议副本一式_____份，送_________、_________各一份。 联营成员单位（盖章）：_________ _________年________月________日 签订地点：_____________________

经营权转让合同 经营权转让合同 第一条　定义与解释 1．1　甲方是指_________。 1．2　乙方是指_________。 1．3　总体资产是指_________厂总资产，包括所有的固定资产和流动资产。 1．4　转让标的物见第三条。 1．5　合同是指甲、乙双方通过协商而所达成的本文文件，即由双方签订有关本项目的基本文件以及为解释执行、调整本合同而签订的所有附件、附录和其他文件。 1．6　污水处理费是指甲方在现行区域范围内按照国家及当地政策标准向乙方支付的污水处理设施有偿使用费。 第二条　合同双方 甲方：_________ 乙方：_________ 第三条　转让标的物 本次转让的标的物是_________厂_________年的特许经营权，为保证受让者能正常经营，甲方把该厂完整的资产移交给乙方。资产包括以下几部分的内容：_________厂固定资产净值（所有建筑、构筑、绿化、设备等）共_________元；_________厂帐面的流动资产数共_________元；所有资产清册和设备的有关资料及历年的运行、维修保养记录，以及保证正常运营的相关手册资料等。厂区范围内的土地，由甲方免费提供给乙方使用。 第四条　转让方式及期限 本次转让以_________方式进行，由甲方把转让标的物转让给乙方，转让的经营运作期限为_________年（从移交之日即_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止）。 第五条　转让价格及付款方式 本次转让标的物的转让总价格以甲方所聘的评估机构于_________年所评估的_________厂净资产价格为准（双方重新聘请具有证券从业资格的评估机构进行评估，评估结果作为参考），共为人民币_________元。并以此为实际转让价格，即为人民币_________元。在正式签订合同生效且办理了产权移交手续后一周内乙方向甲方支付全部的转让价格款。 第六条　甲方的权利和义务 6．1　甲方的权利。 6．1．1　甲方对转让标的物是按_________年的特许经营权转让（从移交之日即_____年_____月_____日起至______年___月____日止），满_________年的经营期后甲方按甲方转让给乙方的方式和条件无条件收回所转让的标的物。 6．1．2　甲方有权监督乙方按合同的要求进行经营，并监督乙方按质按量处理污水。 6．1．3　甲方有权检查乙方对污水处理的情况，并对不合格的处理水质情况有权进行适当的处罚。 6．2　甲方的义务 6．2．1　甲方向乙方保证其具有把资产转让给乙方的权利能力和行为能力，并保证与乙方签署的合同及其与本合同有关的各项文件合法合理。 6．2．2　甲方向乙方保证其所移交的资产完整，不存在任何抵押，质押及其他第三方的权益，并未侵害资产所代表的相应权益的完整性和合法性。 6．2．3　甲方保证所移交的设备能够正常运行，并在正常运行的情况下，能够达到本合同附件所规定的出水标准。 6．2．4　甲方向乙方承诺依本合同规定，协助乙方完成本次转让的有关审批和变更注册登记手续，以及有关的证照手续。 6．2．5　甲方承担因本次资产转让而发生的有关职工补偿费用。 6．2．6　甲方向承诺乙方于每月_________号前（公历），将前一个月已处理的污水的处理费用划拨至乙方指定帐号，具体操作如下：甲方和乙方应签订污水处理合同，合同中应保证乙方能按时收取污水处理费的条款。收费的保证可采用以下方式：甲方所有的污水收费在银行设立专用帐户，由甲方、银行和乙方三方签订协议，乙方在此帐号中拥有第一优先权来划走作为污水处理费中的款项。政府上述帐户的资金保证必须是干净没有抵押的。 6．2．7　甲方有义务协助乙方协调与因污水处理运营和收费等而产生联系的各方的关系；甲方有义务维护乙方处理污水范围内的市政污水管网，并确保进入乙方污水处理厂的污水符合有关合同所规定的标准和数量。 6．2．8　甲方应确保乙方能享受到市政及环保的有关优惠政策和争取其他的优惠政策。 6．2．9　甲方有义务协助乙方解决转让资产中的债权问题。 6．2．10　甲方保证在乙方服务区域排水系统管网的配套条件完好。 6．2．11　甲方承诺该厂的扩建工程和_________厂工程由乙方以_________方式（_________年的特许经营权）。 6．2．1甲方承诺不干预乙方的正常经营活动。 6．2．13　甲方承诺保持_________厂目前的国家和地方收费标准和免税政策不变，如有变化，则相应调整污水处理费的收费标准，以使乙方基本上达到发生这些变化之前的同样的经济地位。 6．2．14　甲方免费提供指定污泥填埋场，填埋地点在前_________年内应位于水质净化厂_________公里范围以内，以后应位于其20公里范围内。在此范围内的运输费由项目公司承担。若填埋地点超出上述距离，则超出范围的运费由甲方承担。 6．2．15　若_________无法提供免费的填埋场地而令项目公司增加污泥处置成本，则该项增加的成本应由甲方承担，每月予以补偿，并通过污水处理费专用帐户与污水处理费一起支付给项目公司。 6．2．16　鉴于_________厂的设计中没有除臭装置，在项目的特许经营期内，项目公司按照移交前所执行的标准运行，不考虑除臭的问题。但由于法律的变更或其他的原因而要对污泥惊醒除臭，从而导致项目公司增加投资和／或增加运营成本，则相应增加的费用由甲方进行补偿，并通过调整污水处理费来实现。

联营合同 联营合同 合同编号：____________ 甲方：_______________________________ 法定住址：___________________________ 法定代表人：_________________________ 职务：_______________________________ 委托代理人：_________________________ 身份证号码：_________________________ 通讯地址：___________________________ 邮政编码：___________________________ 联系人：_____________________________ 电话：_______________________________ 电挂：_______________________________ 传真：_______________________________ 帐号：_______________________________ 电子信箱：___________________________ 乙方：_______________________________ 法定住址：___________________________ 法定代表人：_________________________ 职务：_______________________________ 委托代理人：_________________________ 身份证号码：_________________________ 通讯地址：___________________________ 邮政编码：___________________________ 联系人：_____________________________ 电话：_______________________________ 电挂：_______________________________ 传真：_______________________________ 帐号：_______________________________ 电子信箱：___________________________ 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定联合出资共同经营_________公司（企业）（以下简称公司），特订立本协议。 1．联营宗旨：_____________________________________________ 2．联营企业名称：__________________；地址：___________________________；隶属：_________；经济性质：_______________（所有制）联营；核算方式：共同经营、统一核算、共负盈亏。 3．联营项目：____________________________________________________________ 4．经营范围与经营方式：__________________________________________________ 5．联合出资方式、数额和投资期限 公司投资总额为人民币_________元。 甲方投资_________元，占投资总额_________％。 甲方以下列作为投资：

甲方(单位名称)：____________________? 经济性质：________?所有制：________? 乙方(单位名称)：____________________? 经济性质：________?所有制：________? (如有两个以上联营单位依次称丙方、丁方……) 联营各方本着互利互惠、共同发展的原则，经过充分的可行性研究和相互协商，决定联合出资建立________公司，特订立本合同。 第一条?联营宗旨、项目和范围 联营宗旨：____________________ 联营生产(经营)项目：____________________ 生产(经营)范围：____________________ 第二条?联营企业名称____________________公司 地址：____________________ 核算方式：独立核算。 第三条?联合出资方式、数额和投资期限 公司(或厂，下同)投资总额为人民币________元。 甲方投资额________元，占投资总额________％。 甲方以下列作为投资： 现金：________元； 厂房：________元，折旧率为每年________％； 机械设备：________元，折旧率为每年________％； 专用工具：________元，折旧率为每年________％； 原材料：________元； 土地征用补偿费：________元； 专利权：________元； 商标权：________元； 技术成果：________元。(应注明技术检验标准，可否再行转让) 乙方投资额：(略……) 投资缴付日期： (投资中包括固定资产、物资和专利权、商标权等的，须按期办理所有权变更登记手续。以土地使用权参加联营的，须依法办理土地使用权转移证书。按期将该项土地征用补偿费用为出资份额转入公司名下。) 第四条?联营双方的权利和义务 甲方：________________。(略) 乙方：________________。(略) 第五条?纳税、利润分配与风险承担 公司所得，在依法纳税和提取储备基金、生产发展基金、职工福利奖励基金后，其余为红利，按股分配： 甲方：________％； 乙方：________％。 (所在地不同的联营成员，按商定的比例分配利润后，向自己所在地的税务部门缴纳所得税。) 公司独立经营，独立核算，自负盈亏，联营成员对公司债务在出资范围内，按出资和分红比例承担亏损。 第六条?联营企业的组织机构 公司实行董事会领导下的经理负责制。董事会决定公司的以下重大事宜；