融资租赁合同（5） 　　出租方（甲方）： 地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 　　承租方（乙方）： 地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同（以下简称“合同”）以资共同遵守： 　　第一条　合同依据和租赁物件 　　甲方根据乙方租赁委托书的要求，买进 （以下简称租赁物件）出租给 乙方使用。租赁物件的名称、规格、型号、数量和使用地点详见本合同附表第１、 ５项，该附表为本合同不可分割的组成部分。 　　第二条　租赁物件的所有权 　　１．在租赁期内，附表所列租赁物件的所有权属于甲方。乙方对租赁物件只有 使用权，没有所有权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、抵押 或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。 　　２．在租赁期满后，甲方可同意乙方续租或按附表第１１项所列名义货价将租 赁物件售与乙方。名义货价同最后一期租金一并支付。名义货价交清后，该租赁物 件的所有权随时转归乙方。 　　第三条　租金的计算和支付 　　１．租金以租赁物件的总成本为基础计算。租赁物件的总成本包括租赁物件的 价款、海运费、保险费和融资利息（融资利息从甲方支付或甲方实际负担之日起计算）及银行费用等。总成本是甲方用外汇和人民币分别支付上述全部金额、费用的 合计额。 　　２．租金用美元额度支付时： 　　乙方应在签订本合同后的３０天内将本合同预计所需要的美元额度采用银行划 拨的方式 次划入甲方中国银行总行营业部的美元额度户头。 　　租金用甲方向国外支付租赁物件价款的同一货币计价。在每期对国外支付的租 金的当月按中国银行的外汇牌价兑换成美元，并以贸易内部结算价格（１美元兑换 元人民币）同乙方结算。乙方用人民币支付租金，由甲方通过中国人民银 行向乙方托收。 　　３．租金直接用外币支付时： 　　租金用租进或购进租赁物件的同一货币计价和支付。 　　每期租金，由乙方在规定的支付日期内直接汇入甲方在中国银行总行营业部的 帐户。 　　美元帐号： ；日元帐号： ；欧元帐号： 。

融资租赁合同 　　出租方（以下简称甲方）： 　　承租方（以下简称乙方）： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本融资租赁合同。 　　第一条 合同说明 　　甲方根据乙方的需要和委托，按照乙方提供的租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额等要求，购进第二条规定的租赁物件出租给乙方，并由乙方承租。 　　第二条 租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额 　　第三条 租赁财产的交货、验收、交货地点和使用地点 　　１．租赁财产由供货方直接运交承租人所指定的交货地点向承租人交货。 　　２．租赁财产运达安装或使用地点后，乙方应在 天内检查租赁物件，并将签收盖章后租赁物件的验收收据交给甲方。 　　３．如果在 天内乙方未按前项规定向甲方交付验收收据的，视为租赁物件已在完整良好状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。 　　４．如果乙方在验收时发现租赁物件的品质、规格、数量等有不符，不良或瑕疵等情况属于卖方的责任时，乙方应在接货后 天内从商检部门取得商检证明并立即将上述情况书面通知甲方，甲方将根据与供货方签订的购货合同规定的有关条款协助乙方对外进行交涉，办理索赔等事宜。 　　第四条 租赁期限 　　第五条 租金金额、支付日期和方式 　　第六条 租金的担保 　　１．本合同一经签订，乙方即向甲方支付双方商定的保证金 元，作为履行本合同的保证。租赁保证金不计利息，在租赁期满时归还乙方或规定为抵最后一期租金的全部或一部分。乙方违反本合同任何条款时，甲方将从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方的款项。 　　２．乙方委托 为本合同乙方的经济担保人。不论发生何种情况乙方未按照本合同的要求支付租金时，由乙方经济担保人按《经济合同法》第１５条规定负连带赔偿责任。 　　第七条 合同期满时租赁财产的处理即确定是退租、续租，还是留购。 　　第八条 当事人的权利义务 　　第九条 违约责任

融资租赁合同（2） 出租方（甲方）：地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 承租方（乙方）：地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同（以下简称“合同”）以资共同遵守： 　　第一条 合同依据和租赁物件 　　甲方根据乙方租赁委托书的要求，买进 （以下简称租赁物件）出租给乙方使用。租赁物件的名称、规格、型号、数量和使用地点详见本合同附表第１、５项，该附表为本合同不可分割的组成部分。 　　第二条 租赁物件的所有权 　　１．在租赁期内，附表所列租赁物件的所有权属于甲方。乙方对租赁物件只有使用权，没有所有权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、抵押或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。 　　２．在租赁期满后，甲方可同意乙方续租或按附表第１１项所列名义货价将租赁物件售与乙方。名义货价同最后一期租金一并支付。名义货价交清后，该租赁物件的所有权随时转归乙方。 　　第三条 租金的计算和支付 　　１．租金以租赁物件的总成本为基础计算。租赁物件的总成本包括租赁物件的价款、海运费、保险费和融资利息（融资利息从甲方支付或甲方实际负担之日起计算）及银行费用等。总成本是甲方用外汇和人民币分别支付上述全部金额、费用的合计额。 　　２．租金用美元额度支付时： 　　乙方应在签订本合同后的３０天内将本合同预计所需要的美元额度采用银行划拨的方式 次划入甲方中国银行总行营业部的美元额度户头。 　　租金用甲方向国外支付租赁物件价款的同一货币计价。在每期对国外支付的租金的当月按中国银行的外汇牌价兑换成美元，并以贸易内部结算价格（１美元兑换 元人民币）同乙方结算。乙方用人民币支付租金，由甲方通过中国人民银行向乙方托收。 　　３．租金直接用外币支付时： 　　租金用租进或购进租赁物件的同一货币计价和支付。 　　每期租金，由乙方在规定的支付日期内直接汇入甲方在中国银行总行营业部的帐户。

融资租赁合同（3） 　　出租方（以下简称甲方）： 　　承租方（以下简称乙方）： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本融资租赁合同。 　　第一条 合同说明 　　甲方根据乙方的需要和委托，按照乙方提供的租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额等要求，购进第二条规定的租赁物件出租给乙方，并由乙方承租。 　　第二条 租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额 　　１．财产名称； 　　２．国别； 　　３．规格型号； 　　４．质量标准； 　　５．数量； 　　６．总金额。 　　第三条 租赁财产的交货、验收、交货地点和使用地点。 　　１．租赁财产由供货方直接运交承租人的指定的交货地点，向承租人交货。 　　２．租赁财产运达安装或使用地点后，乙方应在 天内检查租赁物件，并将盖章后的租赁物件的验收收据交给甲方。 　　３．如果在 天内乙方未按前项规定向甲方交付验收收据的，视为租赁物件已在完整、良好状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。 　　４．如果乙方在验收时发现租赁物件的品质、规格、数量等有不符、不良或瑕疵等情况属于卖方的责任时，乙方应在接货后＿＿＿＿天内从商检部门取得商检证明并立即将上述情况书面通知甲方，甲方将根据与供货方签订的购货合同规定的有关条款协助乙方对外进行交涉，办理索赔等事宜。 　　第四条 租赁期限 　　第五条 租金金额，支付日期和方式 　　第六条 租金的担保 　　１．本合同一经签订，乙方即向甲方支付双方商定的保证金 元，作为履行本合同的保证。

融资租赁合同（4） 　　合同编号： 　　出租方（以下简称甲方）： 　　承租方（以下简称乙方）： 　　甲方和乙方一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同，并共同遵照执行。 　　第一章 合同的标的 　　根据 文件批准，乙方拟租赁 （下称租赁物件）。甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币 元（大写），购进租赁物件后租给乙方使用，租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。 　　第二章 对租赁物件的权利和义务 　　（２－１）在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方，乙方对租赁物件只有使用权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。 　　（２－２）租期内租赁物件由乙方使用，乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件，并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。 　　（２－３）为了保证租赁物件的正常使用和运转，乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。维修和保养所发生的费用均由乙方自付。租期内，租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决，乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。 　　（２－４）甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查，乙方应为甲方的工作提供方便。租期内，乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表，并向甲方报告经营情况。 　　（２－５）租期内，乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权，如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产，乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权，亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务，同时必须及时报告甲方。 　　（２－６）租赁期满后，本合同租赁物件的处理： 　　Ａ、留购 　　甲方同意按合同附表第１２项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。留购货价同最后一期租金一并支付。全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况（如有时）增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后，甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。 　　Ｂ、续租 　　甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租，其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定，并另订续租合同。 　　（注：留购或续租任择一种，双方确定一种后，另一种在合同中无任何法律效力。） 　　第三章 租期和租金

融资租赁合同 　　出租方（以下简称甲方）： 　　承租方（以下简称乙方）： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本融资租赁合同。 　　第一条 合同说明 　　甲方根据乙方的需要和委托，按照乙方提供的租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额等要求，购进第二条规定的租赁物件出租给乙方，并由乙方承租。 　　第二条 租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额 　　第三条 租赁财产的交货、验收、交货地点和使用地点 　　１．租赁财产由供货方直接运交承租人所指定的交货地点向承租人交货。 　　２．租赁财产运达安装或使用地点后，乙方应在 天内检查租赁物件，并将签收盖章后租赁物件的验收收据交给甲方。 　　３．如果在 天内乙方未按前项规定向甲方交付验收收据的，视为租赁物件已在完整良好状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。 　　４．如果乙方在验收时发现租赁物件的品质、规格、数量等有不符，不良或瑕疵等情况属于卖方的责任时，乙方应在接货后 天内从商检部门取得商检证明并立即将上述情况书面通知甲方，甲方将根据与供货方签订的购货合同规定的有关条款协助乙方对外进行交涉，办理索赔等事宜。 　　第四条 租赁期限 　　第五条 租金金额、支付日期和方式 　　第六条 租金的担保 　　１．本合同一经签订，乙方即向甲方支付双方商定的保证金 元，作为履行本合同的保证。租赁保证金不计利息，在租赁期满时归还乙方或规定为抵最后一期租金的全部或一部分。乙方违反本合同任何条款时，甲方将从租赁保证金中抵扣乙方应支付给甲方的款项。 　　２．乙方委托 为本合同乙方的经济担保人。不论发生何种情况乙方未按照本合同的要求支付租金时，由乙方经济担保人按《经济合同法》第１５条规定负连带赔偿责任。 　　第七条 合同期满时租赁财产的处理即确定是退租、续租，还是留购。 　　第八条 当事人的权利义务 　　第九条 违约责任

融资租赁合同（2） 出租方（甲方）：地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 承租方（乙方）：地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同（以下简称“合同”）以资共同遵守： 　　第一条 合同依据和租赁物件 　　甲方根据乙方租赁委托书的要求，买进 （以下简称租赁物件）出租给乙方使用。租赁物件的名称、规格、型号、数量和使用地点详见本合同附表第１、５项，该附表为本合同不可分割的组成部分。 　　第二条 租赁物件的所有权 　　１．在租赁期内，附表所列租赁物件的所有权属于甲方。乙方对租赁物件只有使用权，没有所有权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、抵押或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。 　　２．在租赁期满后，甲方可同意乙方续租或按附表第１１项所列名义货价将租赁物件售与乙方。名义货价同最后一期租金一并支付。名义货价交清后，该租赁物件的所有权随时转归乙方。 　　第三条 租金的计算和支付 　　１．租金以租赁物件的总成本为基础计算。租赁物件的总成本包括租赁物件的价款、海运费、保险费和融资利息（融资利息从甲方支付或甲方实际负担之日起计算）及银行费用等。总成本是甲方用外汇和人民币分别支付上述全部金额、费用的合计额。 　　２．租金用美元额度支付时： 　　乙方应在签订本合同后的３０天内将本合同预计所需要的美元额度采用银行划拨的方式 次划入甲方中国银行总行营业部的美元额度户头。 　　租金用甲方向国外支付租赁物件价款的同一货币计价。在每期对国外支付的租金的当月按中国银行的外汇牌价兑换成美元，并以贸易内部结算价格（１美元兑换 元人民币）同乙方结算。乙方用人民币支付租金，由甲方通过中国人民银行向乙方托收。 　　３．租金直接用外币支付时： 　　租金用租进或购进租赁物件的同一货币计价和支付。 　　每期租金，由乙方在规定的支付日期内直接汇入甲方在中国银行总行营业部的帐户。

融资租赁合同（3） 　　出租方（以下简称甲方）： 　　承租方（以下简称乙方）： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本融资租赁合同。 　　第一条 合同说明 　　甲方根据乙方的需要和委托，按照乙方提供的租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额等要求，购进第二条规定的租赁物件出租给乙方，并由乙方承租。 　　第二条 租赁财产的名称、品质、规格、数量和金额 　　１．财产名称； 　　２．国别； 　　３．规格型号； 　　４．质量标准； 　　５．数量； 　　６．总金额。 　　第三条 租赁财产的交货、验收、交货地点和使用地点。 　　１．租赁财产由供货方直接运交承租人的指定的交货地点，向承租人交货。 　　２．租赁财产运达安装或使用地点后，乙方应在 天内检查租赁物件，并将盖章后的租赁物件的验收收据交给甲方。 　　３．如果在 天内乙方未按前项规定向甲方交付验收收据的，视为租赁物件已在完整、良好状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁物件的验收收据交付给甲方。 　　４．如果乙方在验收时发现租赁物件的品质、规格、数量等有不符、不良或瑕疵等情况属于卖方的责任时，乙方应在接货后＿＿＿＿天内从商检部门取得商检证明并立即将上述情况书面通知甲方，甲方将根据与供货方签订的购货合同规定的有关条款协助乙方对外进行交涉，办理索赔等事宜。 　　第四条 租赁期限 　　第五条 租金金额，支付日期和方式 　　第六条 租金的担保 　　１．本合同一经签订，乙方即向甲方支付双方商定的保证金 元，作为履行本合同的保证。

融资租赁合同（4） 　　合同编号： 　　出租方（以下简称甲方）： 　　承租方（以下简称乙方）： 　　甲方和乙方一致同意按照下列条款签订本融资租赁合同，并共同遵照执行。 　　第一章 合同的标的 　　根据 文件批准，乙方拟租赁 （下称租赁物件）。甲方经审查同意支付设备价款及有关费用共计人民币 元（大写），购进租赁物件后租给乙方使用，租赁物件明细表作为合同不可分割的一部分。 　　第二章 对租赁物件的权利和义务 　　（２－１）在租赁期内合同附表所列租赁物件的所有权属于甲方，乙方对租赁物件只有使用权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、分租、抵押、投资或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。 　　（２－２）租期内租赁物件由乙方使用，乙方有义务合理和适宜地保护租赁物件，并对由于乙方自己的过失或疏忽或由乙方可防止的任何第三人的行为造成的对租赁物件的灭失或损害负有赔偿义务。 　　（２－３）为了保证租赁物件的正常使用和运转，乙方负责对租赁物件按技术要求进行正常的、适时的维修和保养。维修和保养所发生的费用均由乙方自付。租期内，租赁物件无论发生任何属于制造或使用的事故均由乙方负责解决，乙方不能因此而免除向甲方支付租金的义务。 　　（２－４）甲方有权对租赁物件的使用情况进行检查，乙方应为甲方的工作提供方便。租期内，乙方每半年应向甲方提供乙方的财务报表，并向甲方报告经营情况。 　　（２－５）租期内，乙方不得以任何形式明示或暗示其对租赁物件具有所有权和处分权，如乙方在此期间由于债务纠纷或依法破产，乙方应向法院、债权人或清算委员会申请对租赁物件不具有所有权，亦不得以租赁物件充做诉讼保金或抵偿债务，同时必须及时报告甲方。 　　（２－６）租赁期满后，本合同租赁物件的处理： 　　Ａ、留购 　　甲方同意按合同附表第１２项所列的留购货价将租赁物件售与乙方。留购货价同最后一期租金一并支付。全部实际租金和留购货价以及出现合同第三条的情况（如有时）增加的税款、利息或延付利息和罚款利息付清后，甲方将租赁物件的所有权转移给乙方。 　　Ｂ、续租 　　甲方同意乙方对合同的租赁物件进行续租，其续租租期、租金金额、租金交纳日期等租赁条件由甲乙双方在合同期满前三个月内协商确定，并另订续租合同。 　　（注：留购或续租任择一种，双方确定一种后，另一种在合同中无任何法律效力。） 　　第三章 租期和租金

融资租赁合同（5） 　　出租方（甲方）： 地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 　　承租方（乙方）： 地址： 电话： 传真： 银行帐户号： 　　甲乙双方同意按照下列条款签订本租赁合同（以下简称“合同”）以资共同遵守： 　　第一条　合同依据和租赁物件 　　甲方根据乙方租赁委托书的要求，买进 （以下简称租赁物件）出租给 乙方使用。租赁物件的名称、规格、型号、数量和使用地点详见本合同附表第１、 ５项，该附表为本合同不可分割的组成部分。 　　第二条　租赁物件的所有权 　　１．在租赁期内，附表所列租赁物件的所有权属于甲方。乙方对租赁物件只有 使用权，没有所有权。乙方不得在租期内对租赁物件进行销售、转让、转租、抵押 或采取其它任何侵犯租赁物件所有权的行为。 　　２．在租赁期满后，甲方可同意乙方续租或按附表第１１项所列名义货价将租 赁物件售与乙方。名义货价同最后一期租金一并支付。名义货价交清后，该租赁物 件的所有权随时转归乙方。 　　第三条　租金的计算和支付 　　１．租金以租赁物件的总成本为基础计算。租赁物件的总成本包括租赁物件的 价款、海运费、保险费和融资利息（融资利息从甲方支付或甲方实际负担之日起计算）及银行费用等。总成本是甲方用外汇和人民币分别支付上述全部金额、费用的 合计额。 　　２．租金用美元额度支付时： 　　乙方应在签订本合同后的３０天内将本合同预计所需要的美元额度采用银行划 拨的方式 次划入甲方中国银行总行营业部的美元额度户头。 　　租金用甲方向国外支付租赁物件价款的同一货币计价。在每期对国外支付的租 金的当月按中国银行的外汇牌价兑换成美元，并以贸易内部结算价格（１美元兑换 元人民币）同乙方结算。乙方用人民币支付租金，由甲方通过中国人民银 行向乙方托收。 　　３．租金直接用外币支付时： 　　租金用租进或购进租赁物件的同一货币计价和支付。 　　每期租金，由乙方在规定的支付日期内直接汇入甲方在中国银行总行营业部的 帐户。 　　美元帐号： ；日元帐号： ；欧元帐号： 。

民事起诉状 原告： 有限公司 法定代表人： 地址： 邮政编码： 委托代理人： 第一被告： ，男/女， 出生， 族，身份证号码： ，住址： ，身份证地址：，经常居住地地址：，邮政编码： ，联系电话：。 第二被告： ，男/女， 出生， 族，身份证号码： ，住址： ，邮政编码： ，联系电话：。 诉讼请求 1．请求判决解除原告与第一被告于 年 月 日签订的《融资租赁协议》（合同编号为 ），第一被告立即向原告返还融资租赁协议项下租赁设备，原告承担返还设备所需的费用； 1. 请求判决第一被告立即向原告返还融资租赁协议项下租赁设备，原告承担返还设备所需的费用； 2、请求判决第一被告向原告支付直至《融资租赁协议》解除之日的到期未付租金（暂计至 年 月 日，为人民币 元），以及到期未付租金至实际付清之日止的违约金（暂计至 年 月 日，为人民币 元 ），两项暂计金额共人民币 元； 3、请求判决第一被告向原告赔偿融资租赁协议解除后因被告继续占有、使用租赁设备给原告造成的损失【计算损失的起止时间为：该融资租赁协议解除之日起至租赁设备实际归还之日止。损失赔偿额以协议约定的租金为标准计付。】； 3、请求判决第一被告向原告赔偿融资租赁协议约定的租赁期限届满之日后因被告继续占有、使用租赁设备给原告造成的损失【计算损失的起止时间为：该协议租赁期限届满之日起至租赁设备实际归还之日止。损失赔偿额以协议约定的租金为标准计付。】； 4、请求判决第一被告完全承担因本案所支出的律师费用 元和诉讼费用； 5、请求判决第二被告对上述第一被告向原告承担的债务，承担连带清偿责任。 事实与理由 原告与第一被告在 年 月 日签署编号为 号融资租赁协议（含担保条款，以下简称“协议”）（见证据一）。根据协议的约定： 原告依据第一被告的选择购买设备，设备型号为 ，序列号为（见证据二）； 原告将上述设备融资租赁予第一被告（见证据一的交付附件），第一被告首付人民币 元，分 期还款，每期租金 元，租赁期自 年 月 日起至 年 月 日为止。 200 年 月 日，根据第一被告请求，原告与第一被告签署了融资租赁协议还款计划变更协议（变更后还款计划表见证据三）。 第二被告对第一被告在本协议项的一切债务向原告承担连带清偿责任（见证据一）。因第一被告的违约，原告多次向第二被告催要亦未果，第二被告因此违约。 根据协议的7.1条款，原告是设备的唯一所有权人，第一被告除协议规定的租赁利益外未取得设备的任何利益。原告已经履行协议项下的义务，将购买的设备交付予第一被告。第一被告未按照协议规定按时及足额的交付每期租金。原告多次催要未果，根据协议的第17条，第一被告因此构成重大违约事件。 根据协议第18.1（2）a条约定：发生重大违约事件且租赁期限未届满，出租人有权提前解除本协议，要求返还设备、收回设备、销售或以其他方式处分设备，并向承租人追索已到期租金、违约金以及其他应付款项。如果承租人于本协议解除后仍旧占有设备，则出租人有权要求承租人赔偿因继续占有设备给出租人造成的损失，损失赔偿额以本协议约定的租金为标准计付。计算损失的起止时间为本协议解除之日起至设备实际归还之日止，并不因本协议约定的租赁期限届满而免除或降低。 根据协议第18.1（2）b条约定：发生重大违约事件且租赁期限届满：出租人有权要求返还设备、收回设备、销售或以其他方式处分设备，并向承租人追索已到期租金、违约金以及其他应付款项。如承租人于本协议期限届满后仍旧占有设备，则出租人有权要求承租人赔偿因继续占有设备给出租人造成的损失，损失赔偿额以本协议约定的租金为标准计付。计算损失的起止时间为本协议期限届满之日起至设备实际归还之日止，并不因本协议租赁期限届满而免除或降低。

融资租赁合同 甲方（出租方）： 住 所： 法 定 代 表人： 乙方（承租方）： 住 所： 法 定 代 表人： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，为明确甲方与乙方的权利和义务、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就汽车租赁事宜协商一致，订立本合同，以兹遵守： 汽车品牌、名称型号及数量 1、甲方根据乙方要求及乙方的自主选定购买如下车辆，且乙方向甲方承租并使用该车辆。 序号 品牌 名称型号 数量 备注  1      2      3      租赁期限 1、租赁期限为 年/月，即自 年 月 日至 年 月 日。 2、乙方如需延长租期，应在合同届满前一个月内，与甲方进行协商。经双方协商一致，本合同租赁期限顺延。

合同编号： 号 租赁合同 （直接租赁） 融资租赁公司 年 月 日  融资租赁合同 出租人 名 称： 住 所： 法定代表人： 承租人 名 称：

融资租赁合同 （售后回租） 合同编号： 合同签订地： 出租人： 住所地： 通讯地址： 邮 编： 法定代表人： 联系人： 电 话： 传 真： 电子邮件： 承租人： 自然人身份证号： 住所地： 通讯地址： 邮 编： 法定代表人： 联系人： 电 话： 传 真： 电子邮件：  特别说明：本合同项下的各项通知及函件一经按上述通讯地址或传真正常发送即视为送达。如本合同一方当事人的通讯地址或方式发生变更，应及时书面通知另一方当事人。 出租人与承租人依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，经双方协商一致，自愿签订本合同。 本合同一经签订，对双方均具有约束力。 租赁物的购买、交付和验收 1.本合同项下的融资租赁方式为售后回租。出租人根据承租人的要求，与承租人签订《租赁物转让协议（售后回租）》（附件一，下同）,向承租人购买其拥有完全所有权的租赁物，再由出租人出租给承租人使用。《租赁物清单》（附件三，下同）中列明的租赁物为本合同项下的租赁物。 2.承租人应向出租人提供承租人及其主管机构对售后回租业务的批准文件、租赁物所有权归承租人的权属证明（包括但不限于产品买卖合同、产品合格证、设备发票及机动车登记证等）。 3.出租人向承租人或承租人指定的收款人支付租赁物转让价款之时，租赁物的所有权即转移至出租人，但租赁物不转移占有，出租人将租赁物出租给承租人，由承租人继续占有和使用。承租人或承租人指定的收款人收到租赁物转让价款后,承租人应及时向出租人出具《设备所有权转移证明》,承租人未出具的，不影响出租人取得租赁物的所有权。 4.除租赁物转让价款由出租人支付外，转让及使用租赁物应交纳的其他各项费用（包括但不限于各项税费、购置附加费、包装费、运输费、装卸费及注册登记费等）均由承租人承担和支付。 首期租金、租赁费用 1. 本合同签署后，承租人应向出租人支付首期租金，首期租金由出租人在应付的租赁物转让价款中予以扣除。 2.承租人应在本合同签订之日起5日内，按照本合同附件《合同主要成交条件明细表》（附件二，下同）中约定的金额向出租人支付如下款项（统称“租赁费用”）：租赁手续费、抵押公证费、租赁保证金、保险费、保险保证金。

船舶融资租赁合同 甲方： 注册地址： 法定代表人： 电?话： 传?真： 邮政编码： 乙方： 有限公司? 注册地址： 法定代表人： 电?话： 传?真： 邮政编码： 为实现融资租赁船舶之目的，乙方自主选定船舶，由甲方向卖方购买船舶，乙方支付 %的首付款和 %的保证金到甲方账户。 甲、乙双方经友好协商，于 年 月 日在北京签订本《船舶融资租赁合同》，以资共同遵守、履行： 租赁物 甲方根据乙方的要求及乙方对卖方和租赁物的完全自主选定，以融资租赁的方式，向卖方购买租赁船舶（以下简称“船舶”），并租赁给乙方，乙方则向甲方承租并使用该船舶，并依照本合同规定向甲方支付租金。 租赁期间 本合同下租期见附件一第六项。在租赁期间，甲方有权根据第三条、第七条、第八条、第九条的规定撤回船舶、解除合同并索赔相应损失。 租赁成本、租金、首付款及租赁管理费 甲方为乙方融资购买船舶，乙方承租船舶须向甲方支付租金，租金及其支付方式如下： 租赁成本：本合同项下所称租赁成本是指，甲方与乙方约定的包括但不限于购买租赁船舶及将租赁船舶交付至乙方所指定的交付地（见附件四：船舶买卖合同）所发生的成本（包括租赁船舶价款、税款、保险费用、银行费用及甲乙双方一致同意计入成本的其他费用等）。 租前息：本合同项下所称租前息是指，按甲方实际支付或负担上述款项之日起计算至起租日止所产生的利息总金额。利率按本合同的租赁利率。