拥有各类最新最全的合同范本。合同是我们日常生活、工作中经常会接触到的，是当事人或当事双方之间设立变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。那建筑工程勘察合同如何写 下面是小编提供的范本，希望对大家有所帮助！ 法律咨询： 你好，我想请问一下建筑工程勘察合同范本是怎样的 律师解答： 下面是提供的范本，希望对大家有所帮助！ 建筑工程勘察合同 项目名称：_________ 项目建设地点：_________ 合同编号：_________ 委托方(甲方)：_________ 承接方(乙方)：_________ 甲方委托乙方进行_________勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程_________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条　工程勘察范围 1.1　本工程项目勘察委托文号、日期_________。 1.2　工程建设地点_________。 1.3　技术要求_________。 第二条　甲方按时向乙方提供下列文件资料： ┌───────────────────────┬───┬──────┐ │　　　　　?项目名称　　　　　　　　　　　　　?│文件资│　提供日期　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│料份数├──────┤ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　年　月　日│ ├───────────────────────┼───┼──────┤ │一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘│　　　│　　　　　　│ │　　察许可文件　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ ├───────────────────────┼───┼──────┤ │二、提交工程项目的坐标与标高资料　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ ├───────────────────────┼───┼──────┤ │三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件　　　│　　　│　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　│ └───────────────────────┴───┴──────┘ 第三条　乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果： ┌─────────────┬────────┬───────────┐ │　　　　　　　　　　　　　│　提交日期　　　│　　　　　　　　　　　│ │　?勘察成果名称　　　　　?├──┬──┬──┤　　?提交份数　　　　?│ │　　　　　　　　　　　　　│?年?│?月?│?日?│　　　　　　　　　　　│ ├─────────────┼──┴──┴──┼───────────┤

*******学院： 本人，于年月至年月在重庆文理学校专业学习，现已顺利毕业，为了完成学业，本人向学校借款人民币(大写)。 现我保证按如下计划还清欠款：(还款期限自毕业时起不超过两年) 如果不能按上述计划还清欠款，欠款人和担保人愿意承担相应法律责任，并同意学校在媒体上、网上公布欠款人的违约情况。 欠款人：担保人： 身份证号码：(单位担保的需加盖单位公章) 家庭住址： 身份证号码： 家庭联系电话： 地址： 工作单位： 联系电话： 联系电话： 注：1、欠款人和担保人需提供身份证复印件; 2、欠款人不能提供担保的，由所在院系证实欠款人个人信息无误后盖章确认。 年月日

______(债务人，以下简称甲方)愿意以其财产抵偿所欠中国银行_______(债权人，以下简称乙方)债务，双方经平等协商，达成下列条款。 第一条抵债财产 甲方同意以下列财产抵偿债务： (一)____________; (二)____________; 　(三)____________; … 第二条声明和保证 甲方声明和保证如下： (一)对于本协议第一条所列抵债财产，甲方享有所有权或者合法的处分权; (二)在本协议第一条所列抵债财产上，没有设立任何担保物权(抵押权、质押权)或者用益物权等权利负担; (三)对于抵债财产的上述产权归属和权利负担问题，甲方目前没有卷入任何诉讼，也没有任何第三人提出异议; (四)基于抵债财产发生的各项税收和费用，甲方已经缴纳完毕，不存在任何拖欠; (五)本项以物抵债已征得甲方董事会同意(按甲方章程无须征得甲方董事会同意的，本款可删除); (六)本项以物抵债已由甲方报请主管部门和有关政府机关批准; (七)抵债财产的质量和性能状况如下述，此外不存在任何缺陷：____。 第三条抵债金额 本协议第一条所列抵债财产共折价人民币__元，扣除其中10%的折价款作为日后变现费用后，其余90%的折价款作为抵债金额用于抵偿银行债权。 本协议第一条所列抵债财产折价用于抵偿以下债务： 1.____________________________________ 2.____________________________________ 3.____________________________________ 4.… 第四条财产交付 甲方最迟必须在____年__月__日之前将本协议第一条约定的抵债财产以及相关的产权证书交付乙方。 抵债财产的交付方式为：_______________________________________。 第五条登记 在财产交付后____日内，甲方须应乙方要求办妥必要的登记手续。 第六条费用 因抵债财产过户和登记所需交纳的各项费用由甲方承担，甲方应当及时支付。 第七条违约责任 (一)甲方逾期交付抵债财产和相关证书的，乙方有权要求甲方按照逾期天数，每天支付相当于逾期交付财产的抵债金额的万分之四的违约金，或者扣减相当于应付违约金数额的抵债金额。 (二)甲方逾期办理登记手续的，乙方有权要求甲方按照逾期天数，每天支付相当于须办理登记财产的抵债金额的万分之四的违约金，或者扣减相当于应付违约金数额的抵债金额。 (三)抵债财产被第三人追诉的，乙方因此而支付的费用由甲方承担;乙方有权要求甲方支付费用，或者扣减相当于该费用数额的抵债金额。 (四)甲方欠缴的基于抵债财产而发生的各种税收和费用，应当由甲方承担;乙方垫付的，有权向甲方追索，或者扣减相当于垫付金额的抵债金额。 (五)甲方应及时支付因抵债财产过户和登记所需交纳的各项费用;乙方垫付的，有权向甲方追索，或者扣减相当于垫付金额的抵债金额。 (六)因甲方未说明的抵债财产的缺陷造成乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿，或者扣减相当于损失数额的抵债金额。 (七)出现上述违约事件时，乙方有权解除或者部分解除以物抵债协议。 第八条协议的生效 [选择一(适用于须报上级行批准情形)]本协议由双方签字或盖章并经乙方上级行正式批准同意后生效。

建设工程勘察合同（四） [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 发包人：____________________________________________________________________________________ 承包人：____________________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担_______________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：___________________________________________________________________________ 1.2工程地点：___________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期：____________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________ 1.5工程规模、特征：______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 1.7承接方式：___________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量：_______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 序号资料文件名称份数内容要求提交时间 第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 序号资料文件名称份数内容要求提交时间 第四条：工期 本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条：收费标准及支付方式 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元） 第六条：变更及工程费的调整 6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：____________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 第七条：发包人、承包人责任 7.1发包人责任

建筑安装工程勘察合同范本 建设单位： 合同编号： 工程名称： 工程地点： 保密程度： 二00________年_____月______日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：___________________，以下简称甲方; 勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 __________________________________________________________________________________________。 二、甲方的义务 1.签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3.甲方必须在一九______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必须在一九_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室，理发，医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于一九________年_______月_______日进入现场勘察，一九______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图__________份，提交工程地质报告书一式__________份(如甲方需要加印， 加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四、定金及勘察收费标准及拨付办法 1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总技加收20—40%的勘察费。 五、甲方违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用， 勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。 六、乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 2.由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。 七、纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八、其它 _________________________________________________________________________________________。 本合同自一九__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。

建设单位(甲方)：____________________________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务____________ 勘察单位(乙方)：____________________________ 地址：____________邮码____________电话____________ 法定代表人：____________职务____________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。 第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察收费标准及拨付办法 1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等)的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。 第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。 第八条纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，按以下第()项方式解决：(1)申请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院起诉。 第九条其他约定 ________________________________________________________________ 本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。 建设单位(甲方)：____________ 代表人：____________ ____年____月____日 勘察单位(乙方)：____________

委托方：_______________________（以下简称甲方） 承包方：_______________________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条　乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 　 第三条　双方责任 1．甲方责任 （一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。 （二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 （三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 （四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 （五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 （六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 2．乙方责任 （一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 （二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。 （三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 （四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。 （五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。 （六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。 第四条　勘察设计取费 乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。 第五条　经济赔偿 1．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。 3．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。 5．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。 6．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 7．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之_________。（经批准生效） 8．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。 9．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。 第六条　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。 第七条　其它 1．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。

建设工程勘察设计合同 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条　工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿； 工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条　委托方的义务 １．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 ２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （１）…… （２）…… （３）…… ３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 ４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 ５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条　承包方的义务 １．承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 ２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 ３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。 第六条　违约责任 １．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下： （１）…… （２）……

? 工程名称： 　? 委托单位： 　? 设计单位：　? 设计编号：　? 合同编号： 　? 一九____年____月______日订　? ? 建筑安装工程设计合同 　? 订立合同双方： ? 建设单位：__________________，以下简称甲方； 　? 设计单位：__________________，以下简称乙方。 ? 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工? 程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，? 特签订本合同，以便共同遵守。 ? 一，工程名称，规模，投资额，建设地点? 甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为___? ______平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________? 二，甲方的义务? １，甲方应在一九____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务? 书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等? 方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。? 甲方在一九____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文? 件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。? 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。? ２，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。? ３，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊? 工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 ? ４，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活? 上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费? 用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

工程名称：____________ 工程地点：____________ 合同编号：____________ 勘察证书等级：__________ 发包人：_____________ 勘察人：_____________ 签订日期：____________ 深圳市规划与国土资源局监制 发包人：___________________________ 勘察人：___________________________ 发包人委托勘察人承担__________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条　工程概况 1.1　工程名称：____________ 1.2　工程建设地点：____________ 1.3　工程规模、特征：____________ 1.4　工程勘察任务委托文号、日期：____________ 1.5　工程勘察任务(内容)与技术要求：____________ 1.6　承接方式：____________ 1.7　预计勘察工作量：______ 第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1　提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2　提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3　提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4　提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5　发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1　开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1　本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2　勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2　收费标准及付费方式。 4.2.1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2　本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条　发包人、勘察人责任 5.1　发包人责任 5.1.1　发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2　在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3　发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。

???根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。 发包方（以下简称甲方）：（业主）____________联络方式：______ 身份证：__________________地址：_____________________________ 承包方（以下简称乙方）：（施工工程队负责人）________________ 身份证：__________________??联络方式：______________________ 家庭住址：________________??家庭固定电话：__________________ 第一条　工程概况 1．甲方装饰住房系合法居住。 2．装饰施工地点：____________________________________ 3．施工范围：　卧室、客厅、餐厅、厨房、卫生间、阳台，套内面积____________平方米。 4．装饰施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装，储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程（打孔工程费用，由甲方自行承担）。 5．承包方式为乙方包工包部分材料。 6．总价款：￥__________________元，大写（人民币）：____________ 其中： 材料费：人民币______元整。 　?人工费：人民币______元整。 管理费：无。 设计费：无。 垃圾清运费：无。 　税金：无。 材料搬运费：无。 其他费用：无。 以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。 如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。 7．工期：自_________年_______月_______日开工，至_________年_______月_______日竣工，工期_________天。 第二条　关于双方职责的约定 1．甲方责任： （1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。 （2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。 （3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。 （4）根据乙方提供的需求按时提供自购材料。 2．乙方责任： （1）参加甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。 （2）乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方，保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。 （3）乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必须在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。 第三条　关于材料供应的约定 1．甲方提供的材料：（见附件三《甲方自购材料清单》）。 甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失和工期延误，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。 2．甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3．乙方提供施工工器具；乙方提供的材料：（见附件二《承包材料报价单》）。

建设工程 ? 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿? 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关? 规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。? 第一条　工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；? 工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；? 工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；? 工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。? 第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）? 第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。? 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。? 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清（或? 订为分若干次结清）。? 勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。? 本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。? 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还? 定金。? 第四条　委托方的义务? １．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度? 与资料的可靠性负责。? 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。? ２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活? 条件：? （１）……? （２）……? （３）……? ３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直? 至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。? ４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。? ５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使? 用。? 第五条　承包方的义务? １．承包方应在 年

岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 工程名称：______________________________工程地点：_______________________________ 合同编号：______________________________（由勘察人编填） 勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________ 勘察人：________________________________签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 发包人_______________________________________________________________________________________ 勘察人_______________________________________________________________________________________ 发包人委托勘察人承担______________________________________________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：__________________________________________________________________________ 1.2工程建设地点：______________________________________________________________________ 1.3工程规模、特征：____________________________________________________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：________________________________________________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________________ 1.6承接方式____________________________________________________________________________ 1.7预计勘察工作量：____________________________________________________________________ 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于________年_______月_______日开工，________年_______月_______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准__________________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_______％时，向勘察人支付预算勘察费的________％的工程进度款，计_________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计_________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。 5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测] gf-2000-0204 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________（由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 ?发包人：____________________________________________________________________________________ 承包人：____________________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担_______________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：___________________________________________________________________________ 1.2工程地点：___________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期：____________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期：__________________________________________________________ 1.5工程规模、特征：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.7承接方式：___________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件 ?第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条：工期本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。 第五条：收费标准及支付方式 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_______________________________计取；或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为__________元（大写________________________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____________元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。 5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条：变更及工程费的调整 ?6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第_________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。 ?6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 第七条：发包人、承包人责任 ?7.1发包人责任 ?7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 ?7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付______________元计算加班费。 ?7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费_______________元。 7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。 7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。

建设工程 gf-2000-0203[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探]工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________（由勘察人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 勘察人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局?发包人_____________________________________________________________________________________ 勘察人___________________________________________________________________________________________ 发包人委托勘察人承担_________________________________________________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1工程名称：___________________________________________________________________________ 1.2工程建设地点：_______________________________________________________________________ 1.3工程规模、特征：______________________________________________________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________________________________________ 1.6承接方式____________________________________________________________________________ 1.7预计勘察工作量：_____________________________________________________________________ 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用；或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为________元（大写_____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金、计________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________％时，向勘察人支付预算勘察费的_________％的工程进度款，计___________元；勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________％，计__________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。 5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现畅修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。 5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。