建设工程勘察设计合同 建设工程勘察设计合同?　　?　　发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。?　　第一条　工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；?　　　　　　工程地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；?　　　　　　工程规模＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；?　　　　　　工程投资＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。?　　第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二）?　　第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。?　　勘察设计费的拨付办法，自合同生效后　　天内，委托方应向承包方给付定金。?　　合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在　　天内一次结清（或订为分若干次结清）。?　　勘察任务的定金为勘察费的３０％，设计任务的定金为估算设计费的２０％。本工程的勘察费为　　元估算设计费为　　元。?　　委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。?　　第四条　委托方的义务?　　１．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。?　　提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。?　　２．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：?　　（１）……?　　（２）……?　　（３）……?　　３．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。?　　４．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。?　　５．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。?　　第五条　承包方的义务?　　１．承包方应在　　　　年　　月　　日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。?　　提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。?　　２．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。?　　３．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。?　　第六条　违约责任?　　１．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：?　　（１）……?　　（２）……?　　（３）……?　　２．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。?　　３．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费５‰的违约金。?　　４．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：?　　（１）……?　　（２）……?　　（３）……?　　５．因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。?　　６．委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的５‰计算。?　　第七条　争议的解决方式?　　合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。?　　第八条　经双方协商一致，增加补充下列　　项条款（没有增补以“空白”记入）。?　　第九条　附则?　　本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。?　　本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。?　　本合同自双方签字盖章之日起生效，正本２份，委托方、承包方各执１份；副本　份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。?　　委托方（盖章）：　　　　　承包方（盖章）：　　　鉴（公）证意见?　　地址：　　　　　　　　　　地址：　　　　　　　　经办人?　　法定代表人（签名）：　　　法定代表人（签名）：　鉴（公）证机关（章）?　　委托代理人（签名）：　　　委托代理人（签名）：?　　开户银行：　　　　　　　　开户银行：?　　帐号：　　　　　　　　　　帐号：?　　电话：　　　　　　　　　　电话：?　　电挂：　　　　　　　　　　电挂：?　　邮政编码：　　　　　　　　邮政编码：?　　签约时间　　　　年　　月　　日　　　签约地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日?　　　　　　　　　　　　　有效期限　　至?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日?　　?　　?　　附表一：　　　　　　　　　　建设工程设计委托书?　　委托方委托承包方进行＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿设计工作。?　　工程设计项目表?┌────┬────┬────┬───┬──┬────┬──┬────┐? │工程编号│项目名称│建设性质│投资　│规模│建筑层数│结构│设计内容│?├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤?│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　│　　　　│?├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤?│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　│　　　　│?├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤?│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　│　　　　│?├────┼────┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤?│　　　　│　　　　│　　　　│　　　│　　│　　　　│　　│　　　　│?└────┴────┴────┴───┴──┴────┴──┴────┘?　〔说明〕空格如不够用，可以另接。?　　?　　附表二、　　　　　　　　　　　　　　　　工程、地质勘察委托书?┌────┬───┬────┬────┬────────┬──────┐?│建设单位│　　　│工程名称│　　　　│　　场地位置　　│　　　　　　│?├────┼───┼────┼────┼────────┼──────┤?│设计单位│　　　│要求提交│　　　　│提出任务书日期　│　年　月　日│?├────┼───┤　　　　│　　　　├────────┼──────┤?│　　　　│　　　│勘察资料│　　　　│要求提交资料日期│　年　月　日│?│勘察技术│　　　│　　　　│　　　　├────────┼──────┤?│　　　　│　　　│　内容　│　　　　│要求提交资料份数│　　　　份　│?│要求　　│　　　│　　　　│　　　　├────────┼──────┤?│　　　　│　　　│　　　　│　　　　│附任务书附图　　│蓝图　份　张│?├───┬┴──┬┴──┬─┴─┬─┬┴──┬────┬┴──┬───┤?│顺序号│总图　│建筑物│设计地│层│高度　│建（构）│结构　│对差异│　│　　　│编号　│名称　│坪高　│数│（米）│筑物等级│类型　│沉降敏│?│　　　│　　　│　　　│（米）│　│　　　│　　　　│　　　│感程度│├───┼───┼───┼───┼─┼───┼────┼───┼───┤?│　　　│　　　│　　　│　　　│　│　　　│　　　　│　　　│　　　│├───┴───┴───┴─┬─┴─┴───┴────┴──┬┴─┬─┤?│　　建（构）筑物基础　　　│　　　　主要设备说明　　　　　│地下│备│├─┬──┬─┬─┬────┼─┬─────────────┤　　│　││形│尺（│材│砌│单位荷重│设│　　　　设备基础　　　　　│下设│　││　│　米│　│　│　　　　│　├─┬──┬─┬──┬───┤　　│　││　│　×│　│置│（吨／米│备│形│尺（│材│砌　│单位荷│室备│　││　│　米│　│　│　　　　│　│　│　米│　│置深│重（吨│　　│　││　│　）│　│深│）或总荷│名│　│　×│　│度（│／米）│或情│　││　│　　│料│　│　　　　│　│　│　米│　│米）│或总荷│　　│　││状│寸　│　│度│重（吨）│称│状│寸）│料│　　│重（吨│地况│　││　│　　│　│　│　　　　│　│　│　　│　│　　│　）　│　　│注│├─┼──┼─┼─┼────┼─┼─┼──┼─┼──┼───┼──┼─┤│　│　　│　│　│　　　　│　│　│　　│　│　　│　　　│　　│　│└─┴──┴─┴─┴────┴─┴─┴──┴─┴──┴───┴──┴─┘　?　〔说明〕空格如不够用，可以另接。?　　?　　?　　附表三：　　　建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表?　　双方协议，由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料?┌────┬──────────────────┬────┬─────┐?│序号　　│　　文件和资料名称　　　　　　　　　│份　数　│提交日期　│?├────┼──────────────────┼────┼─────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│?├────┼──────────────────┼────┼─────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│?├────┼──────────────────┼────┼─────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│?├────┼──────────────────┼────┼─────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　│　　　　　│?└────┴──────────────────┴────┴─────┘?　〔说明〕空格如不够用，可以另接。?　　?　　附表四：?　　　　　　　　　　　　勘察设计文件交付日期一览表?┌────┬──────────────────┬──┬──┬────┐?│序　号　│　　　勘察或设计文件名称和内容　　　│份数│质量│提交日期│?├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　│?├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　│?├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　│?├────┼──────────────────┼──┼──┼────┤?│　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　　　│?└────┴──────────────────┴──┴──┴────┘?　〔说明〕空格如不够用，可以另接。

建设工程勘察设计合同 发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条　工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条　委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条　勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条　委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条　承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 3．设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商（另附协议）。 第六条　违约责任 1．因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下： （1）__________________________ （2）__________________________ （3）__________________________ 2．因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。? 3．承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。 4．由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下： （1）__________________________ （2）__________________________

建设工程勘察设计合同 委托方（甲方）：____________________________________　　地?址：____________?邮码：____________?电话：____________　　法定代表人：____________?职务：____________　　承包方（乙方）：____________________________________　　地?址：____________?邮码：____________?电话：____________　　法定代表人：____________?职务：____________　　依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。　　第一条?甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。　　第二条?乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。　　第三条?甲方责任　　1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间?、进度与资料可靠性负责。　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。　　委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书；②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。　　2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。　　3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。　　4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。　　5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。　　6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。　　第四条?乙方责任　　1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。　　2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。　　3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。 　　4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。　　5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。　　6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。　　第五条?勘察设计费用　　乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。　　第六条?违约责任　　1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。　　2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。　　3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。　　4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。　　5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。　　6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。　　7.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%（经批准生效）。　　8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。　　9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.　　第七条?合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按（?）项解决。　　1.申请________仲裁委员会仲裁。　　2.向人民法院起诉。　　第八条?合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。　　第九条?本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。　　第十条?本合同一式____份。其中正本两分（甲、乙双方各执一份），副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。　　甲方：____________________________　　甲方代表：________________________　　　　　　　　　　____年____月____日　　乙方：____________________________　　乙方代表：________________________　　　　　　　　　　____年____月____日

建设工程勘察设计合同 建筑安装工程设计合同?　　?　　工程名称：　　　　　　　　　　　　　?　　委托单位：　　　　　?　　设计单位：　?　　设计编号：　?　　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　____年____月______日订　?　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　　　建筑安装工程设计合同　　　　　?　　订立合同双方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　建设单位：__________________，以下简称甲方；　　　　　　　?　　设计单位：__________________，以下简称乙方。　　　　　　　　?　　为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　一，工程名称，规模，投资额，建设地点?　　甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________?　　二，甲方的义务?　　１，甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。　　甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。?　　甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。?　　２，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。?　　３，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。　　　　　４，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。　　　５，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。　　三，乙方的义务?　　１．乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。　　　大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）　　２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。　　３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。　　４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。　　四，设计的修改和停止?　　１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。　　３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。　　五，设计费的数量和交付办法　　本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____％的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。　　六，奖励与违约责任　　１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取____％奖励乙方。　　２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日____元计算增付设计费。　　３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。　　４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。　　５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。　　七，其它?　　____________________________________________________________________?______________________________________________________________________________。?　　本合同自____年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。 　　本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。　　在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，送计委，建委建行······等单位各留存一份。　　　　　　　　　　　　　　　?　　建设单位（甲方）：　　　　　　　　　　设计单位（乙方）：　?　　代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　代表人：　　　　　　　?　　联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　联系人：　　　　　?　　通讯处：　　　　　　　　　　　　　　　　　通讯处：　　　　　　?　　电话或电报：　　　　　　　　　　　　　　　电话或电报：　　　　　?　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：　　　　　　?　　帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　　　　____年____月____日订　　　　　　　　　?　　附：　（１。）______________设计项目收费表；　　?　　　　　（２。）______________工程设计补充协议书。　　　　　　?　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　________设计项目收费表　　　　　　　　　　　?　　附件（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　附件：三?┌─────────────────────────────────┐?│项目│项目│单位　│设计│单位造│工程款量│投资│设计费收│设计费│?│编号│名称│平方米│内容│价元／│平方米　│估算│费率(％)│（元）│?│____│____│______│____│平方米│________│（元）________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│_____?│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?│____│____│______│____│______│_______?│____│________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?│____│____│______│____│______│________│____│________│______│?├─────────────────────────────────┤?│本工程委托设计共　　　项　　平方米　　投资估算总计　元，估计设计费│?│总计　　　元。签订合同时由甲方付给乙方设计费５０％，暂按　元拨付。│?└─────────────────────────────────┘?　　注：投资估算为甲方所提，设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。　　建设单位：（盖章）　　　　　　　　　　　设计单位：（盖章）　　?　　基建负责人：　　　　　　　　　　　　　　基建负责人：　　　　　?　　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　　　　　签订收费协议　　　　年　　月　　日　?　　附件（２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　___________工程设计补充协议书　　　　　　?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?　　编号：　　　　本协议依据　　号建筑设计合同签订，为原合同的附件。　?　　　　业经　　　　需编制　　　　设计，双方协定：　　　　　　　　?　　一，甲方应按时交下列建设文件设计基础资料：　　　　　　　　　　?┌──────────────────────────────────┐?│　序　　号　│　　　文件和资料名称　　　│　　　交付日期（或期间）　│?│____________│__________________________│__________________________│?│____________│__________________________│__________________________│?│___________?│__________________________│__________________________│?│____________│__________________________│__________________________│?└──────────────────────────────────┘?　　二，乙方在甲方按时提交上述文件，资料的前提下，应按时交付下列设计文件：?┌──────────────────────────────────┐?│序　　号　│　　设计文件名称和内容　　│　　　　　　交付日期　　　　│?│__________│__________________________│____________________________│?│__________│__________________________│____________________________│?└──────────────────────────────────┘?　　建设单位　　　　　　　　（盖章）设计单位：　　　　　　　　（盖章）?　　基建负责人：　　　　　　　　　　设计室主任：　　　　　　　　?　　　　　　　　　　　　　签订协议日期　　　年　　月　　　日

建设工程勘察设计合同 建设工程勘察设计合同?　　委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）?　　承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）?　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。?　　第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。?　　第二条　乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。?　　第三条　双方责任?　　１．甲方责任?　　（一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。?　　委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。?　　委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。?　　委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。?　　（二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。?　　（三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。?　　（四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。?　　（五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。?　　（六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。?　　２．乙方责任?　　（一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。?　　（二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。?　　（三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。?　　（四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。? 　　（五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。?　　（六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。?　　第四条　勘察设计取费?　　乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。?　　勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。?　　第五条　经济赔偿?　　１．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。?　　２．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。?　　３．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。?　　４．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。?　　５．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。?　　６．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。?　　７．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之＿＿。（经批准生效）?　　８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。?　　９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。?　　第六条　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。?　　第七条　其它?　　１．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。?　　２．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。?　　３．本合同一式七份。其中正本二份（甲，乙双方各执一份），副本五份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份，工程所在地区工商行政管理局一份，经办银行一份。?　　建设单位（盖章）?　　甲方代表：?　　电话：?　　开户行：?　　帐号：?　　通信地址：?　　市城乡建委设计科研处?　　（盖章）　　年　月　日?　　编号：?　　勘察设计单位（盖章）?　　甲方代表：?　　电话：?　　开户行：?　　帐号：?　　通信地址：?　　市工商行政管理部门鉴证?　　（盖章）　　年　月　日?　　编号：

建设工程勘察合同（一） [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探] 工程名称：________________ 工程地点：________________ 合同编号：________________ (由勘察人编填) 勘察证书等级：________________ 发包人：________________ 勘察人：________________ 签订日期：________________ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人：________________ 勘察人：________________ 发包人委托勘察人承担____________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求： 1.6承接方式： 按实结算、现场签证。 1.7预计勘察工作量：拟布钻孔10个，其中一般性孔4个，控制性孔4个，2个剪切波速实验孔(为抗震设计提供参数)。孔深预计20m-25m, 剪切波速实验孔孔深预计30m-35m，具体孔深视地层变化而变化。 第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程勘察工作定于20____年____月____日开工，20____年____月____日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 以￥________元\米计，剪切波速试验孔按￥____________元\孔另计，共____孔。 计取费用; 4.2.2本工程勘察费预算约为￥________________________________元(大写人民币整)(含税);勘察工作外业结束后付预算勘察费的\;提交勘察成果资料并经送审合格后7天内，发包人应付实际勘察费的100%;不留余款。勘察人同时提供相应价款的发票。 第五条：发包人、勘察人责任

建设工程勘察合同 建设单位（甲方）：____________________________　　地?址：____________?邮码____________?电话____________　　法定代表人：____________?职务____________　　勘察单位（乙方）：____________________________　　地?址：____________?邮码____________?电话____________　　法定代表人：____________?职务____________　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。　　第一条?工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.　　第二条?勘察的范围、进度和质量________________________.　　第三条?甲方的义务　　1.在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。　　2.在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。　　3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。　　4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。　　5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。　　6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。　　7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。　　第四条?乙方的义务　　1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。　　2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察，________年____月____日提交全部勘察资料，提交测量透明图____份，提交工程地质报告书一式____份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上，工期可顺延。　　第五条?定金及勘察收费标准及拨付办法 　　1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价预计为________元。自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后____日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。　　2.属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收20%～40%的勘察费。　　第六条?甲方的违约责任　　1.如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。　　2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。　　第七条?乙方的违约责任　　1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。　　2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。　　3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达____天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。　　第八条?纠纷的处理　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第（?）项方式解决：（1）申请________仲裁委员会仲裁；（2）向________人民法院起诉。　　第九条?其他约定　　________________________________________________________________　　本合同________年____月____日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送计委、建委、建行……各留存一份。　　建设单位（甲方）：____________　　代表人：______________________　　　　　　　　____年____月____日　　勘察单位（乙方）：____________　　代表人：______________________　　????????????____年____月____日

建设工程勘察合同 工程名称：_______________________________ 工程地点：_______________________________ 合同编号：_______________________________ 勘察证书等级：___________________________ 发包人：_________________________________ 勘察人：_________________________________ 签订日期：_______________________________ 规划与国土资源局监制 发包人：__________________________________ 勘察人：__________________________________ 发包人委托勘察人承担___________________任务 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条　工程概况 1.1　工程名称：____________________________________ 1.2　工程建设地点：____________________________________ 1.3　工程规模、特征：____________________________________ 1.4　工程勘察任务委托文号、日期：________________________ 1.5　工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________ 1.6　承接方式：____________________________________ 1.7　预计勘察工作量：__________________ 第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1　提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2　提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3　提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4　提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5　发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1　开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1　本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2　勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2　收费标准及付费方式。 4.2.1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2　本工程勘察费预算为____________元（大写____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款，计_____元；勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条　发包人、勘察人责任 5.1　发包人责任 5.1.1　发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

建设工程勘察合同 　　工程名称：_______________________________　　工程地点：_______________________________　　合同编号：_______________________________　　勘察证书等级：___________________________　　发包人：_________________________________　　勘察人：_________________________________　　签订日期：_______________________________ 规划与国土资源局监制 　　发包人：__________________________________　　勘察人：__________________________________　　发包人委托勘察人承担___________________任务 　　根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 　　第一条　工程概况　　1．1　工程名称：____________________________________　　1．2　工程建设地点：____________________________________　　1．3　工程规模、特征：____________________________________　　1．4　工程勘察任务委托文号、日期：________________________　　1．5　工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________　　1．6　承接方式：____________________________________　　1．7　预计勘察工作量：__________________ 　　第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。　　2．1　提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。　　2．2　提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。　　2．3　提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。　　2．4　提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。　　2．5　发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 　　第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 　　第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。　　4．1　开工及提交勘察成果资料的时间。　　4．1．1　本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。　　4．1．2　勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。　　4．2　收费标准及付费方式。　　4．2．1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。　　4．2．2　本工程勘察费预算为____________元（大写____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款，计_____元；勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 　　第五条　发包人、勘察人责任　　5．1　发包人责任　　5．1．1　发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。　　5．1．2　在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。　　5．1．3　发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。　　5．1．4　若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。　　5．1．5　工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。　　5．1．6　勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。　　5．1．7　为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。　　5．1．8　由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。　　5．1．9　发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。　　5．1．10　本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。　　5．2　勘察人贡任　　5．2．1　勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。　　5．2．2　出于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。　　5．2．3　在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。　　5．2．4　勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。　　5．2．5　在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。　　5．2．6　本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 　　第六条　违约责任　　6．1　由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。　　6．2　由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。　　6．3　合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。　　6．4　发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。　　6．5　由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。　　6．6　本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 　　第七条　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 　　第八条　其它约定事项：________________________________ 　　第九条　本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由____________仲裁委员会仲裁。 　　第十条　本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。　　本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。 ? 发包人名称：________________??? 勘察人名称：________________（盖章）　　　　　　　　　　　　（盖章）???????????????????? 法定代表人：（签字）________??? 法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）________??? 委托代理人：（签字）________住所：______________________??? 住所：______________________邮政编码：__________________??? 邮政编码：__________________电话：______________________??? 电话：______________________传真：______________________??? 传真：______________________开户银行：__________________??? 开户银行：__________________银行帐号：__________________??? 银行帐号：__________________建设行政主管部门备案：______??? 鉴证意见：__________________（盖章）　　　　　　　　　　　　（盖章）???????????????????? 备案号：____________________??? 经办人：____________________备案日期：____年____月____日　　鉴证日期：____年____月____日

建设工程勘察合同(GF--2018--0204)（岩土工程设计、治理、监测） 工程名称：______________________工程地点：______________________合同编号：______________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________发包人：________________________承包人：________________________签订日期：______________________ 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局??? 监制 年 月_________________________________________________________________________ 　　发包人：________________________　　承包人：________________________ 　　发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 　　第一条　工程概况　　1．1　工程名称：__________________________________________________　　1．2　工程地点：__________________________________________________　　1．3　工程立项批准文件号、日期：__________________________________　　1．4　岩土工程任务委托文号、日期：________________________________　　1．5　工程规模、特征：____________________________________________　　1．6　岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________　　1．7　承接方式：__________________________________________________　　1．8　预计的岩土工程工作量：______________________________________ 　　第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? 

建设工程勘察合同(GF--2018--0203) 　　（岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探） 　　工程名称：______________________________　　工程地点：______________________________　　合同编号：______________________________　　（由勘察人编填）　　勘察证书等级：__________________________　　发包人：________________________________　　勘察人：________________________________　　签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部?? 国家工商行政管理局监制 年 月??????????? 　　发包人___________________________　　勘察人___________________________ 　　发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。　　根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 　　第一条　工程概况　　1．1　工程名称：__________________________________________________　　1．2　工程建设地点：______________________________________________　　1．3　工程规模、特征：_____________________________________________________________　　1．4　工程勘察任务委托文号、日期：________________________________　　1．5　工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________________________________　　1．6　承接方式：__________________________________________________　　1．7　预计勘察工作量：__________________________________ 　　第二条　发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。　　2．1　提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。　　2．2　提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。　　2．3　提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。　　2．4　提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。　　2．5　发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 　　第三条　勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。　　勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 　　第四条　开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式　　4．1　开工及提交勘察成果资料的时间　　4．1．1　本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工，__________ 年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。　　4．1．2　勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。　　4．2　收费标准及付费方式　　4．2．1　本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。　　4．2．2　本工程勘察费预算为__________元（大写____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计__________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________％时，向勘察人支付预算勘察费的__________％的工程进度款，计__________元；勘察工作外业结束后_______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的__________％，计__________元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 　　第五条　发包人、勘察人责任　　5．1　发包人责任　　5．1．1　发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。　　5．1．2　在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。　　5．1．3　发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。　　5．1．4　若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。　　5．1．5　工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。　　5．1．6　勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。　　5．1．7　为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费______元。　　5．1．8　由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。　　5．1．9　发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。　　5．1．10　本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。　　5．2　勘察人责任　　5．2．1　勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。　　5．2．2　由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________％。　　5．2．3　在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。　　5．2．4　勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。　　5．2．5　在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。　　5．2．6　本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 　　第六条　违约责任　　6．1　由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。　　6．2　由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。　　6．3　合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费________计_____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。　　6．4　发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。　　6．5　由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。　　6．6　本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 　　第七条　本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 　　第八条　其他约定事项：_______________________________________________________________________ 　　第九条　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：　　（一）提交____________________仲裁委员会仲裁；　　（二）依法向人民法院起诉。 　　第十条　本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 　　本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。 　　 发包人名称：____________________　勘察人名称：________________（盖章）　　　　　　　　　　　?? （盖章）????????????????????? 法定代表人：（签字）____________　法定代表人：（签字）________委托代理人：（签字）____________　委托代理人：（签字）________住所：__________________________　住所：______________________邮政编码：______________________　邮政编码：__________________电话：__________________________　电话：______________________传真：__________________________　传真：______________________开户银行：______________________　开户银行：__________________银行帐号：______________________　银行帐号：__________________建设行政主管部门备案：__________　鉴证意见：__________________（盖章）　　　　　　　　　　　??? （盖章）???????????????????? 备案号：________________________　经办人：____________________备案日期：________年____月____日　鉴证日期：____年____月____日

建设工程勘察合同(GF--96--0203) 项目名称：______________________项目建设地点：__________________合同编号：______________________（由承接方编填）委托方：________________________承接方：________________________签订日期：______________________ 建设部国家工商行政管理局制定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托方__________________________（以下简称甲方）　　承接方__________________________（以下简称乙方） 　　甲方委托乙方进行____________________勘察任务。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程__________勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 　　第一条　工程勘察范围　　1．1　本工程项目勘察委托文号、日期　　1．2　工程建设地点　　1．3　技术要求　　1．4　预计工程量 　　第二条　甲方按时向乙方提供下列文件资料 项目名称 文件资料份数 提供日期    年? 月? 日  一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件 ? ?  二、提交工程项目的坐标与标高资料 ? ?  三、提交技术委托书及已有的技术资料和图件 ? ?  　　第三条　乙方按下列进度、份数向甲方提交勘察成果 ? 勘察成果名称 ? 提交日期 ? 提交份数   年 月 日  

建筑工程勘察合同范本 建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （由勘察人编填） 勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 ??年??月 发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条?工程概况 1.1工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1.2工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1.3工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1.6承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 1.7预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条?发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。 2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条?勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条?开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

建筑安装工程勘察合同 ????建设单位：　　合同编号：　　工程名称：　　工程地点：　　保密程度：　　　　　　　　　　　　________年_____月______日订　　　　　　　　　　　　　　　　建筑安装工程勘察合同　　订立合同双方：　　建设单位：___________________，以下简称甲方；　　勘察单位：_____________________勘察院，以下简称乙方。　　为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。　　一、工程地点及建设性质　　__________________________________________________________________________________________。　　二、甲方的义务　　１．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。　　２．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。　　３．甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。　　４．甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。　　５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。　　６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。　　三、乙方的义务　　乙方应于________年_______月_______日进入现场勘察，______年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图__________份，提交工程地质报告书一式__________份（如甲方需要加印，?　　加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。　　四、定金及勘察收费标准及拨付办法１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为________________元。自本勘察合同生效后____________________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后________________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。　　２．?属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收２０—４０％的勘察费。　　五、甲方违约责任 　　１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，?　　勘察工期顺延；?因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。　　２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。　　六、乙方的违约责任　　１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。　　２．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达________________天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________________‰的违约金。　　七、纠纷的处理　　本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。　　八、其它　　_________________________________________________________________________________________。　　本合同自__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。　　建设单位（甲方）_________________________（公章）　　代表人：___________________（盖章）　　联系人：_____________________　　通讯处：____________________　　电话或电报：_____________________________　　开户银行：_____________________　　帐号：_______________________　　勘察单位（乙方）：______________（公章）　　代表人：_______________________（盖章）　　联系人：____________________　　通讯处：__________________　　电话或电报：____________________________________　　开户银行：______________________________　　帐号：________________________　　????________年______月______日订　　附：?１、测量任务和质量要求表；　　２、工程地质任务及质量要求表。　　附?表?１．　　测?量?任?务?和?质?量?要?求　　工?程?名?称　工?程?地?点　　设?计?单?位　　工?作?内?容工?作?量?和?技?术?要求?备注　　附表２：　　工程地质任务及质量要求　　工程地点：　　设计单位：　设计负责人：　　勘察阶段：　　建筑物名称（或代号）结构类型层数及高度基础砌置深度及标高基础类型总荷重单位面积　　　一、场地的地形图（附有旧址座标）　　二、总平面布置图。　　三、祥细的勘察技术要求（另附）　　四、场地附近已有勘察资料

建筑安装工程勘察合同 建设单位：______________________________ 合同编号：______________________________ 工程名称：______________________________ 工程地点：______________________________ 保密程度：______________________________ ________年_____月______日订 建筑安装工程勘察合同 订立合同双方： 建设单位：___________________，以下简称甲方 勘察单位：_____________勘察院，以下简称乙方 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 一、工程地点及建设性质 ___________________________________ 二、甲方的义务 1．签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。 3．甲方必须在______年_______月_______日以前做好现场勘察工作的水、电供应，平整道路，清理现场，准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4．甲方必须在_______年_______月__________日乙方进入现场前，办好征地，拆迁，砍树，采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所，饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室，理发，医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。 6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲方负担。 三、乙方的义务 乙方应于________年_______月_______日进入现场勘察，_____年______月_______日提交全部勘察资料，提交测量透明图________份，提交工程地质报告书一式_________份（如甲方需要加印，加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。 四、定金及勘察收费标准及拨付办法 1．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为____________元。自本勘察合同生效后________日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30％的定金；勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方极取资料后__________日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。 2．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大，紧急，有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总技加收20—40％的勘察费。 五、甲方违约责任 1．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工，停工，窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延；因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。 六、乙方的违约责任 1．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 2．由于乙方的责任延迟提供资料，时间达_______天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价______‰的违约金。 七、纠纷的处理 本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 八、其它 本合同自__________年________月________日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送计委，建委，建行……各留存一份。 建设单位（甲方）__________（公章） 代表人：__________________（盖章） 联系人：__________________________