今天为大家推荐的是小工程施工合同范本参阅，希望能满足各位的阅读需求，看完后对您有参考价值。 合同编号： 发包方：________________ 承包方：________________ 签约时间： 签约地点： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：____________ 二、建筑面积(工程形式)：____________ 三、施工地点：________________ 四、工期：1、开工：____年__月__日;2、竣工：____年__月__日;3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：________ 六、工程质量标准：________ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。 九、质保期：____年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日
建设工程施工合同是工程实施过程中约束发包商与承包商的政策法规文件,也是发包方与承包方在工程施工过程中的行为约束标准。建设工程施工合同怎么写呢 以下是小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 建设工程施工合同范文1 建设方：以下简称甲方 施工方：以下简称乙方 甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下： 一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。 二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。 三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。 四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号c20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。 五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。 六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。 七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建设工程施工合同范文2 发包单位(甲方)： 承包人：(乙方)： 根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1、工程名称：九龙明珠d标段 工程地点： 工程内容： 含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。 工程总价：按下室占地面积18元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。工期：第2条：合同使用标准和法律 2.1、合同使用标准：gbj789、jgj9494 2.2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例 第3条：甲方工作 3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。 3.2按照合同条款按时按量支付工程款。 3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。 3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。 3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。 第4条：乙方工作 4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止， 4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。 4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。 4.4乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。 第5条：工程款 工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。
港口施工合同 工程名称： 甲方：＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 一、合同协议书 甲方＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议： １．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 ２．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。 （１）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； （２）合同协议书； （３）双方签署的合同谈判备忘录； （４）合同专用条款； （５）合同通用条款； （６）中标通知书、投标书和招标书； （７）与本合同有关的其他文件。 ３．本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。 ４．本合同工程的施工期为＿＿＿＿个月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 ５．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。 ６．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。 ７．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本＿＿＿份，双方各执＿＿＿份，当副本与正本不一致时，以正本为准。 甲方：＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 或 或 其授权的代理人：＿＿ 其授权的代理人：＿＿＿＿＿ 签字日期：＿＿＿＿＿ 签字日期：＿＿＿＿＿＿＿＿ 单位地址：＿＿＿＿＿ 单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签约日期：＿＿＿＿＿ 签约地点：＿＿＿＿＿ 二、合同通用条款 第一条 词语定义 在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义： １．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包文。 ２．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。 ３．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。
建设工程施工合同作为建设工程合同之一种，其标的物建设工程具有投资数额大、建设工期长、技术难度高、涉及范围广等特点，建设工程施工合同书是怎样的 以下是小编为大家整理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。 建设工程施工合同书范文1 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79-2002要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
５３．２保修责任 （１）保修期内，承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作，对已移交发包人使用的工程和工程设备，则应由发包人负责日常维护工作，但承包人应按移交证书中所列的缺陷修复清单进行修复，直至经监理人检验合格为止。 （２）发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其他由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用；若经查验确属发包人使用不当或其他由于发包人责任造成的缺陷或损坏，则应由发包人承担修复费用。 ５３．３保修责任终止证书 在整个工程保修期满后的２８天内，由发包人或授权监理人签署和颁发保修责任终止证书给承包人。若保修期满后还有缺陷未修补，则需待承包人按监理人的要求完成缺陷修复工作后，再发保修责任终止证书。尽管颁发了保修责任终止证书，发包人和承包人均仍应对保修责任终止证书颁发前尚未履行的义务和责任负责。 ５４完工清场及撤离 ５４．１完工清场 工程移交证书颁发前（经发包人同意，可在保修期满前），承包人应按以下工作内容对工地进行彻底清理，并需经监理人检验合格为止。 （１）工地范围内残留的垃圾已全部焚毁、掩埋或清除出场。 （２）临时工程已按合同规定拆除，场地已按合同要求清理和平整。 （３）按合同规定应撤离的承包人设备和剩余的建筑材料已按计划撤离工地，废弃的施工设备和材料亦已清除。 （４）施工区内的永久道路和永久建筑物周围（包括边坡）的排水沟道，均已按合同图纸要求和监理人的指示进行了疏通和修整。 （５）主体工程建筑物附近及其上、下游河道中的施工堆积物，已按监理人的指示予以清理。 ５４．２承包人撤离 整个工程的移交证书颁发后的４２天内，除了经监理人同意需在保修期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应拆除和撤离工地，并应按《技术条款》的规定清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作。 二十二、其他 ５５纳税 承包人应按有关法律、法规的规定纳税。除合同另有规定外，承包人应纳的税金包括在合同价格中。 ５６严禁贿赂 严禁对本合同有关的单位和人员进行贿赂和使用不正当竞争手段谋取非法利益。 若发现任何上述行为，发包人和承包人均应进行追查和处理，构成犯罪的提交司法部门处理。 ５７化石和文物 在施工场地发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、古建筑结构以及有地质或考古价值的其他遗物等均为国家财产。承包人应按国家文物管理的有关规定采取合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品。一旦发现上述物品，应立即把发现的情况通知监理人，并按监理人的指示做好保护工作。由于采取保护措施而增加的费用和工期延误，应按第２０．２款的规定办理。 ５８专利技术 （１）承包人应保障发包人免于承担承包人所用的任何材料、承包人设备、工程设备或施工工艺等方面因侵犯专利权等知识产权引起的一切索赔和诉讼，保障发包人免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费和其他有关费用。但如果此类侵犯是由于遵照发包人的要求，或由于发包人提供的设计或《技术条款》规定所引起的除外。 （２）发包人要求承包人采用的专利技术，应办理相应的申报审批手续，承包人应按发包人的规定使用，并承担使用专利技术的一切试验工作。申报专利技术和试验所需的费用由发包人承担。 （３）发包人应对承包人在投标中和合同执行过程中提交的标有密级的施工文件进行保密，应保障文件中涉及承包人自身拥有的专利等知识产权不因发包人疏漏而遭损害。若由于发包人的责任或其人员的不正当行为造成对承包人知识产权的侵害，承包人有权要求发包人赔偿损失和承担相应的侵权责任。 ５９承包人的合理化建议 在合同实施过程中，承包人对发包人提供的施工图纸、技术要求及其他方面提出的合理化建议，应以书面形式提交监理人，建议的内容应包括建议的价值、对其他工程的影响和必要的设计原则、标准、计算和图纸等。监理人收到承包人的合理化建议后，应会同发包人与有关单位研究后确定。若建议被采纳，需待监理人发出变更决定后方可实施，否则承包人仍应按原合同规定进行施工。若由于采用了承包人提出的合理化建议降低了合同价格，则发包人应酌情给予奖励。 ６０合同生效和终止 ６０．１合同生效 除合同另有规定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在协议书上签名并盖单位公章后，合同生效。 ６０．２合同终止 承包人已将合同工程全部移交给发包人，且保修期满，发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。 第二部分专用合同条款 前言 专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。 １词语涵义 １．１有关合同双方和监理人的词语 （１）发包人是（填入发包人名称）。
合同名称：_________ 合同编号：_________ 发包方（甲方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 承包方（乙方）：_________ 资质等级及证书号：_________ 本工程由发包方经招标选定_________为中标单位，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及《铁路经济合同管理办法》，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条 工程概况 1．1 建设项目和工程名称：_________； 1．2 工程地点：_________； 1．3 承包范围：_________； 1．4 工程内容：_________； 1．5 承包方式：_________。 第2条 工期 2．1 开工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日开工。 2．2 竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。 第3条 合同价款 依据中标通知书等招标文件，确定本工程的合同价款为_________元。（价款项目见附表1《承包工程项目及费用一览表》） 第4条 工程质量 4．1 乙方必须按照设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范进行施工。 4．2 乙方所承包的工程，必须全部达到国家或铁道部现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100％，优良率达到_________。 4．3 凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。 第5条 设计文件 5．1 甲方须在开工前_________日，向乙方提供_________套设计文件和图纸。 5．2 乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方提供，费用乙方自负。 5．3 乙方收到设计文件和图纸后，在_________日内组织现场核对。 5．4 非经甲方提供的设计文件，不能作为乙方施工依据。 5．5 变更设计文件按本合同第16条办理。 第6条 双方驻工地机构及代表 6．1 甲方驻工地机构名称：_________，甲方代表姓名：_________。 6．2 甲方委托的驻工地监理单位名称：_________，总监理工程师姓名：_________，岗位证书编号：_________。 6．3 乙方驻工地机构名称：_________，乙方项目经理姓名：_________，项目经理资质证书编号：_________。 第7条 甲方工作 7．1 负责办理工程所需建设用地申报手续及征地、拆迁补偿工作。 7．2 按国家或铁道部下达的年度计划，依据合同工期与施工组织设计，及时提供所需建设资金。 7．3 派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。 7．4 在开工前一个月，到铁路工程质量监督站办理工程质量监督手续。 7．5 招标选择或委托具备法定资格的工程监理单位履行工程建设监理工作，并签订监理合同，将合同副本抄送乙方。 7．6 按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。 7．7 组织设计单位向乙方进行施工图技术交底。
建筑工程施工合同明确地规定了发包人与承包人的权利与义务,是一种双务合同,建筑工程施工合同是怎样的 以下是小编为大家整理的建筑工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 建筑工程施工合同范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 三、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。 四、承包范围及内容 1、主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。 2、配套附属工程，另行按实计算。 3、水、电由甲方负责。 4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。 五、材料材料及工程质量要求 1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。 3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。 4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。 5、外墙为100100或(100200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。 六、承包方式及合同价款 1、工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，安全保险由乙方负责。 2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。 七、工期要求 工期总共为180天，自20xx年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。 八、付款方式 工程总价约为32.736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。 九、双方责任 1、甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。 2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。 3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。 4、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。 5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑工程施工合同范文2 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 依照《中华人民共合国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下： 一、工程概况：
发包方（以下简称甲方）：_________ 承包方（以下简称乙方）：_________ 第一条 工程项目 1．1 工程名称：_________；工程地点：_________；承包范围：_________；金额：_________。 1．2 工期： （1）开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。 （2）竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。 1．3 质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。 1．4 合同价款：包干总造价为人民币：_________元；大写：_________元整（含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金）。 1．5 承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。 1．6 按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。 第二条 合同文件组成及解释顺序 2．1 协议条款：_________。 2．2 工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。 2．3 洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。 2．4 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 2．5 国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。 第三条 图纸 本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。 第四条 甲方驻工地代表 甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。 第五条 乙方驻工地代表 5．1 乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。 5．2 甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 第六条 甲方权利义务 6．1 甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。 6．2 甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合问题。 6．3 甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。 6．4 甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。 6．5 现场施工协调由甲方负责。 6．6 甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份；完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。 6．7 甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。 第七条 乙方权利义务 7．1 乙方须按甲方的工程所需，向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。 7．2 乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备的，必须通知甲方，并做出协商处理。 7．3 如因设计单位和人防主管部门的要求，甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更，且符合人防规范的，乙方按实际情况积极配合甲方，给予协商办理补充协议。 7．4 乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。 7．5 乙方进场施工，须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定，如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故，一切责任及其发生的费用由乙方承担。 7．6 乙方须按甲方审定的施工方案进行施工，人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法，由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。 7．7 乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收，并协助甲方办理人防工程验收的有关工作。
港口施工合同 工程名称： 甲方：＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 一、合同协议书 甲方＿＿＿＿为兴建＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿对本工程的投标，为明确双方的责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议： １．本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。 ２．下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。 （１）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录； （２）合同协议书； （３）双方签署的合同谈判备忘录； （４）合同专用条款； （５）合同通用条款； （６）中标通知书、投标书和招标书； （７）与本合同有关的其他文件。 ３．本合同总价款为人民币＿＿＿＿万元。 ４．本合同工程的施工期为＿＿＿＿个月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 ５．甲、乙方双方在此立约：保证按照本合同的约定，承担和履行各自的全部责任和义务。 ６．本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清的合同终止。 ７．本协议书正本二份，双方各执一份，具有同等法律效力；副本＿＿＿份，双方各执＿＿＿份，当副本与正本不一致时，以正本为准。 甲方：＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 或 或 其授权的代理人：＿＿ 其授权的代理人：＿＿＿＿＿ 签字日期：＿＿＿＿＿ 签字日期：＿＿＿＿＿＿＿＿ 单位地址：＿＿＿＿＿ 单位地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿ 邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签约日期：＿＿＿＿＿ 签约地点：＿＿＿＿＿ 二、合同通用条款 第一条 词语定义 在本合同中，除合同专用条款另有约定外，下列名词和用语应具体本条所指定的含义： １．甲方：指由合同约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。又称发包文。 ２．甲方代表：指由甲方授权，代表甲方履行合同和作出决定的代表人。 ３．乙方：指由合同约定的具有承包主体资格并被甲方接受承建本合同工程的当事人。又称承包方。
彩钢是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板，具有耐蚀性好，色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。对于彩钢工程施工合同你又了解多少呢 以下是小编整理的彩钢工程施工合同，欢迎参考阅读。 彩钢工程施工合同范文 发包方(甲方)：承包方(乙方)： 经双方友好协商达成以下协议： 一、乙方为甲方提供下列产品。 二、工程地点：()。 三、甲方先付给乙方定金()元，材料运到甲方工地后，甲方再付给乙方材料费()元。工程完成后甲方把剩余的安装费()元一次性全部付给乙方。 四、施工期间甲方免费为乙方提供水电，解决工人住宿，因停电或天气等特殊情况无法施工时，工期顺延。 五、乙方应按施工图纸及国家有效地技术规范组织施工，确保工程质量。 六、乙方应按同行业规定验收。乙方对本工程保修壹年。 七、现金结算：如甲方需开发票另加增值税。 八、未尽事宜，双方协商解决。 九、如遇特大自然灾害，本合同自然终止。 十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。附加条款： 1、乙方在施工中应自己带好所有的使用工具及设备。 2、乙方的所有的工人必须是专业的施工人员，自己安排，甲方概不负责，乙方对自己的工人的一切保险及人工费由乙方自己解决，甲方不负任何责任。 3、乙方在施工中一定要保证安全，在施工中的一切安装事故，全部由乙方自己承担，甲方概不负责。 甲方负责人签字：乙方负责人签字： 年月日年月日 彩钢工程施工合同范文篇二 甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。 一、工程地点： 二、工程内容： 三、工期要求：开工时间为年月日，竣工时间为年月日。如遇雨天、停电、甲方未按合同支付工程款造成停工，工期顺延。 四、工程款结算及付款方式 1、结算价格：以乙方给甲方所做彩钢棚的实际铺板面积计算(包括两边封挡)单价每平方米万元，水槽每米元计算。另外：所做棚高度超过9米以上的单价为元每平方米。以实际竣工面积为准(此价格包括生产制作、运输、安装、材料、工人工资乙方自行负责，乙方不承担税费) 2、付款方式：预付元，中途元，竣工元。 3、工程大约面积平方米，总造价约万元，以完工计算为准。 五、甲方驻工地代表：电话： 乙方驻工地代表：电话： 六、甲方责任 1、乙方人员、材料进场前，甲方负责提供完善的施工条件，即水通、电通，其费用由甲方承担。 2、甲方需委派一名专业技术人员，以便在施工过程中进行质量、进度监督。如发现乙方未按规范要求施工，应及时要求改正，其损失由乙方负责，并负责与其他施工队伍和人员协调工作。 3、甲方应按合同约定的付款方式结算工程款。 七、乙方责任 1、乙方应严格按照施工图纸所标注的材质与厚度制作。图纸由乙方自行负责设计，钢架构造由乙方提供方案，乙方自行搭配材料。乙方施工确保质量、安全、工期达到要求。 2、材料标准：彩钢板型号型，彩钢板厚度mm，上白下蓝，立柱为型钢管，厚度为mm，檀条采用型钢，立柱混凝土部分由甲方负责材料，乙方承做，人工工资由乙方负责。 3、乙方进场后，制定详细的施工进度计划，文明施工管理条例及岗位责任制交甲方认可。 4、施工过程中，乙方应确保文明、安全施工，如出现安全责任事故，概由乙方承担责任。
十九、争议的解决 ４４争议调解 ４４．１争议的提出 发包人和承包人或其中任一方对监理人作出的决定持有异议，又未能在监理人的协调下取得一致意见而形成争议，任一方均可以书面形式提请争议调解组解决，并抄送另一方。在争议尚未按第４４．３款的规定获得解决之前，承包人仍应继续按监理人的指示认真施工。 ４４．２争议调解组 发包人和承包人应在签订协议书后的８４天内，按本款规定共同协商成立争议调解组，并由双方与争议调解组签订协议。争议调解组由３（或５）名有合同管理和工程实践经验的专家组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过行业合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议调解组成员应与合同双方均无利害关系。争议调解组的各项费用由发包人和承包人平均分担。 ４４．３争议的评审 （１）合同双方的争议，应首先由主诉方向争议调解组提交一份详细的申诉报告，并附有必要的文件图纸和证明材料，主诉方还应将上述报告的一份副本同时提交给被诉方。 （２）争议的被诉方收到主诉方申诉报告副本后的２８天内，亦应向争议调解组提交一份申辩报告，并附有必要的文件图纸和证明材料。被诉方亦应将其报告的一份副本同时提交给主诉方。 （３）争议调解组收到双方报告后的２８天内，邀请双方代表和有关人员举行听证会，向双方调查和质询争议细节；若需要时，争议调解组可要求双方提供进一步的补充材料，并邀请监理人代表参加听证会。 （４）在听证会结束后的２８天内，争议调解组应在不受任何干扰的情况下，进行独立和公正的评审，提出由全体专家签名的评审意见提交发包人和承包人，并抄送监理人。 （５）若发包人和承包人接受争议调解组的评审意见，则应由监理人按争议调解组的评审意见拟定争议解决议定书，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。 （６）若发包人和承包人或其中任一方不接受争议调解组的评审意见，并要求提交仲裁，则任一方均可在收到上述评审意见后的２８天内将仲裁意向通知另一方，并抄送监理人。若在上述２８天期限内双方均未提出仲裁意向，则争议调解组的意见为最终决定，双方均应遵照执行。 ４５友好解决 发包人和承包人或其中任一方按第４４．３款（６）项的规定发出仲裁意向通知后，争议双方还应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，亦可提请政府主管部门或行业合同争议调解机构调解以寻求友好解决。若在仲裁意向通知发出后４２天内仍未能解决争议，则任何一方均有权提请仲裁。 ４６仲裁或诉讼 ４６．１仲裁 （１）发包人和承包人应在签订协议书的同时，共同协商确定本合同的仲裁范围和仲裁机构，并签订仲裁协议。 （２）发包人和承包人未能在第４５条规定的期限内友好解决双方的争议，则任一方均有权将争议提交仲裁协议中规定的仲裁机构仲裁。 （３）在仲裁期间，发包人和承包人均应暂按监理人就该争议作出的决定履行各自的职责，任何一方均不得以仲裁未果为借口拒绝或拖延按合同规定应进行的工作。 ４６．２诉讼 发包人和承包人因本合同发生争议，未达成书面仲裁协议的，任一方均有权向人民法院起诉。 二十、风险和保险 ４７工程风险 ４７．１发包人的风险 工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由发包人承担风险责任。 （１）发包人负责的工程设计不当造成的损失和损坏。 （２）由于发包人责任造成工程设备的损失和损坏。 （３）发包人和承包人均不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。 （４）战争、动乱等社会因素造成的损失和损坏，但承包人迟延履行合同后发生的除外。 （５）其他由于发包人原因造成的损失和损坏。 ４７．２承包人的风险 工程（包括材料和工程设备）发生以下各种风险造成的损失和损坏，均应由承包人承担风险责任。 （１）由于承包人对工程（包括材料和工程设备）照管不周造成的损失和损坏。 （２）由于承包人的施工组织措施失误造成的损失和损坏。 （３）其他由于承包人原因造成的损失和损坏。 ４７．３风险责任的转移 工程通过完工验收并移交给发包人后，原由承包人按上述第４７．２款规定承担的风险责任同时转移给发包人（在保修期发生的在保修期前因承包人原因造成的损失和损坏除外）。 ４７．４不可抗力解除合同 合同签订后发生第４７．１款（３）和（４）项的风险造成工程的巨大损失和严重损坏，使双方或任何一方无法继续履行合同时，经双方协商后可解除合同。解除合同后的付款由双方协商处理。
bf--xx--0204 北京市园林绿化建设工程施工合同 工程名称 发包方 承包方 合同编号 北京市工商行政管理局 北京市园林局 二○○五年三月 发包人（全称）： 承包人（全称）： 承包人资质等级： 依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化建设工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况 第1条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4工程立项批准文号： 1.5资金来源： 第2条 工程承包范围 2.1承包范围： 2.2工程总面积： 二、合同文件及图纸 第3条 本合同文件及解释顺序 3.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）双方签订的补充协议 （2）本合同条款 （3）中标通知书 （4）投标书及其附件 （5）标准、规范及有关技术文件 （6）图纸 （7）工程量清单 （8）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第4条 适用法律、标准及规范 4.1适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。 4.2适用标准、规范名称：《城市园林绿化工程施工及验收规范》（db11/t212-xx）、《城市园林绿化用植物材料木本苗》（db11/t211-xx）、《城市园林绿化养护管理标准》（db11/t213-xx）、 。 4.3双方另有约定列入补充条款。 4.4双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
甲方： 乙方： 甲方将工程，发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条工程名称:。 第二条工程地点:。 第三条工程内容、涂料品牌、色号： 1、工程内容： 2、涂料品牌： 3、使用颜色号： 第四条工程造价及结算方式 1、本工程平涂面积约为m2，单价为：元/m2 （此单价不含税金、配合费） 2、工程总造价约为：，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。 3、工程竣工验收合格后天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。 第五条合同工期 甲方发出进场通知后，天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为日历天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延： 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。 2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。 第六条工程质量等级 1、甲方对工程质量的要求；，在保质期内不脱皮，基本不褪色。 2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。 3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。 第七条工程款支付 乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。 第八条竣工验收 双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》jg73-91标准进行验收。 第九条甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。 2、按第七条款支付乙方进度款。 3、负责提供与施工相关的资料。 4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。 5、负责组织工程的竣工验收。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。 2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。 3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。
投保单号：? ? 本申请书由投保人如实和尽可能详尽地填写并签章后作为向承保人投保财产一切险的依据。本申请书为该财产一切险保险单的组成部分。? ┌──────────────────────────────────┐? │投保人： │? ├─────────────────────┬────────────┤? │地 址： │电话号码： │? ├─────────────────────┴────────────┤? │保险财产地址： │? ├──────────────────────────────────┤? │保险期限： 个月 自 至 中午１２时正 │? ├──────────────────────────────────┤? │建筑情形及周围情况： │? ├──────────────────────────────────┤? │保险财产使用性质： │? ├──────────────────────────────────┤? │是否有警报系统或安全保卫系统： │? ├──────────────────────────────────┤? │以往损失情况： │? ├──────────────────────────────────┤? │费率： 保险费： │? ├───────┬──────────┬──────┬────────┤? │ 项 目 号 │ 保险财产名称 │ 投保金额 │每次事故免赔额 │?
保险财产范围 第一条本保险承保下列家庭财产： （一）房屋及其附属物； （二）单件价值在50元以上的服装、床上用品、家俱； （三）单件价值在300元以上的乐器、家用电器（不含微型电器、电子用品）。 第二条下列财产不在保险财产范围以内： （一）金银、首饰、珠宝、货币、有价证券、票证、邮票、古玩、艺术品、文件、帐册、技术资料、图表、家禽、花草、树木、宠物、盆景、交通工具、照像机、音像制品及其他无法鉴定价值的财产； （二）处于紧急危险状态下的财产； （三）用于生产经营的财产； （四）其他不属于第一条所列范围的财产。 保险责任 第三条由于下列原因造成保险地址内的保险财产的损失，本公司负责赔偿： （一）火灾、爆炸； （二）雷击、龙卷风、台风、洪水、冰雹、雪灾、冰凌、泥石流和自然灾害引起的地面下陷或下沉； （三）暴风或暴雨致使房屋主要结构（外墙、屋顶、屋架）倒塌； （四）空中运行物体坠落、外界物体倒塌。 第四条存放于保险地址室内的保险财产，因遭受外来的、有明显痕迹的抢劫或盗窃损失，本公司负责赔偿。 第五条保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险财产的损失所支付的合理的、必要的费用，本公司负责赔偿，但此项费用的赔偿金额最高不超过保险金额。 除外责任 第六条由于下列原因造成保险财产的损失，本公司不负责赔偿： （一）地震、海啸； （二）战争、军事行动、暴动、罢工、没收、征用； （三）核反应、核辐射或放射性污染； （四）保险财产本身缺陷、保管不善、变质、霉烂、受潮、虫咬、自然磨损； （五）被保险人或其家庭成员的故意行为或重大过失。 第八条本公司对下列各项亦不负责赔偿： （一）电机、电器（包括属于电器性质的乐器）和电气设备因使用过度或超电压、碰线、弧花、漏电、自身发热等原因造成的本身的损毁； （二）被保险人的家属或雇佣人员或同住人员或寄宿人盗窃保险财产而造成的损失； （三）堆放于阳台或露天的财产，或用芦席、稻草、油毛毡、麦杆、芦苇、竹杆、帆布等材料为外墙、棚顶的简陋罩棚下的财产及罩棚，由于暴风、暴雨、盗窃或抢劫所造成的损失； （四）未按要求施工导致建筑物地基下沉、建筑物出现裂缝、倒塌的损失； （五）保险财产在存放处所无人居住或无人看管超过七天的情况下遭受的盗窃损失； （六）因门窗未关致使保险财产遭受的盗窃损失； （七）在发生本条款第三条列明的保险事故时保险财产遭受的盗窃或抢劫损失。 保险金额和保险储金 第八条本保险采取每份固定保险金额的方式办理投保；被保险人可根据投保时家庭财产的实际价值确定投保份数。 第九条保险储金按保险金额的3——5%，在签订保险合同时一次缴清。 第十条无论在保险合同有效期内是否发生保险事故，在保险合同终止时，保险储金均全额退还被保险人。 第十一条若保期不满3周年，被保险人中途要求退回储金，本公司按储金的一定比例收取工本费；保期不满1年收3%；满1年不满2年收2%，满2年不满3年收1%；3年以上免收。 保险期限 第十二条从签发保险单次日零时起，被保险人只要不提取保险储金，本保险在10年内（含10年）有效，10年后可以续保。
