委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）? 承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）? 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。? 第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。? 第二条　乙方根据委托的勘察设计项目，和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。? 第三条　双方责任? １．甲方责任? （一）按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。? 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。? 委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书，②选址报告；③规划要求；④原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件；⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。? 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料，施工条件，以及有关设备的技术资料。? （二）收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。? （三）在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。? （四）委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。? （五）维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。? （六）按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。? ２．乙方责任? （一）按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件。根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计六份，施工图设计八份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。? （二）乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。以及有关设计技术经济协议文件，设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。? （三）初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。? （四）乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。? （五）对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。? （六）勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量，工程地质，水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度，质量提交勘察成果。? 第四条　勘察设计取费? 乙方根据国家批准的勘察设计取费标准及办法计取勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费百分之二十；乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费百分之三十；交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目、分两次拨付设计费，即签定设计合同时先拨付百分之二十做为定金，完成施工图时付清全部设计费。? 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的百分之三十，乙方交付勘察文件时，甲方负责结清全部勘察费。? 第五条　经济赔偿? １．甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。? ２．甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值三十元计算，增补设计费。? ３．甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。? ４．甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。? ５．甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收入的定金和设计费不予退回。? ６．由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。? ７．勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的百分之一，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的百分之＿＿。（经批准生效）? ８．甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费百分之一的违约金，但每天偿付最高额不得超过一百元。? ９．乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费百分之一。? 第六条　合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不了时由各自主管部门组织调解，调解达不成协议时由工商局经济合同仲裁委员会调解仲裁或人民法院判决。? 第七条　其它? １．合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。? ２．本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。?

第一部分　合同条件? 一、词语含义及合同文件? 第一条　词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：? １．合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 ? ２．协议条款：是指结合具体工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。? ３．发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。? 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。? ４．承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。? ５．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。? ６．乙方驻工地代表（称简乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。? ７．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。? ８．总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。? ９．设计单位：甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。? 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方委托乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。? １０．工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。? １１．工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。? １２．工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。? １３．合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。? １４．追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。? １５．费用：甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。? １６．工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算的工期天数。? １７．开工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。? １８．竣工日期：协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。? １９．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。? ２０．分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。? ２１．施工场地：由甲方提供，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地（包括一切通道）。? ２２．施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方提供给乙方施工和管理使用的设备或设施。? ２３．工程量清单：发包方在招标文件中提供的、按法定的工程量计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。? ２４．书面形式：根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。? ２５．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾害等。? 第二条　合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：? １．协议条款；? ２．合同条件；? ３．洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；? ４．建设工程施工合同；? ５．监理合同；? ６．招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；? ７．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；? ８．标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；?

合同编号：______________ ???本合同当事人： ???委托人（甲方）：______________ ???居间人（乙方）：______________ ???依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，委托人与居间人在平等、自愿的基础上，就房屋租赁居间的有关事宜达成协议如下： ???第一条?委托事项 ???甲方委托乙方在委托期限内为其居间寻找符合以下条件的房屋（必备条件请在方格内划钩，参考条件请划圈，未选条件请划斜线）并协助促成其与出租人签订房屋租赁合同： ???坐落：______口；楼房为______室______厅______卫口；平房为______间口；无装修口；一般装修口；精装修口；防盗门口；有线电视接口口；空调口；天然气口；煤气口；集中供暖口；土暖气口；热水器口；电话口；电视机口；电冰箱口；洗衣机口；上下水口；家具口_____口；楼层：_____口；结构：_____口；朝向：_____口；建筑面积：______平方米口；月租金标准：_________元口；租期：______口；房屋用途：______口； ???房屋权属：____________? ???其他条件：____________? ???乙方还应提供以下服务：____________ ???第二条?委托期限 ???自______年______月______日至______年______月______日。超过以上期限仍需要居间服务的，双方另行签订居间合同或以书面形式将本合同委托期限延长。 ???第三条?现场看房 ???乙方应陪同甲方到房屋现场看房。 ???乙方应当制作看房的书面记录，列明房屋的具体地址、看房时间及其他事项。看房记录需经甲方签字确认，由双方各执一份。 ???乙方为甲方寻找的房屋不满足甲方提出的必备条件或者甲方不满足出租人提出的特别条件要求的，甲方有权拒绝签字并拒绝支付看房费。 ? ???第四条?甲方义务 ???（一）应出示身份证____________等真实的身份资格证明； ???（二）应对乙方的居间活动提供必要的协助与配合； ???（三）应对乙方提供的房屋资料保守秘密； ???（四）不得在委托期限内及期限届满后_____日内与乙方介绍的出租人进行私下交易。 ? ???第五条?乙方义务 ???（一）应出示营业执照、房地产经纪机构资质证书等合法的经营资格证明； ???（二）应尽力完成甲方的委托事项，按照本合同第一条甲方提出的条件为甲方寻找房屋，将处理情况及时向甲方如实汇报，为甲方看房和与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务，并促成甲方与出租人的房屋租赁合同成立； ???（三）应保证为甲方提供的房屋资料已经事先核实，并且甲方满足出租人提出的特别条件要求； ???（四）不得提供虚假信息、隐瞒重要事实或与他人恶意串通，损害甲方利益； ???（五）对甲方的经济情况、个人信息、商业秘密等保守秘密； ???（六）应保证为甲方介绍的出租人具有房屋所有权证书或对出租房屋依法享有出租权利的其他证明及身份证、营业执照等身份资格证明；保证出租房屋产权明晰，不存在所有权纠纷或者其他权利纠纷； ???（七）收取看房费、佣金、居间活动费用的，应向甲方开具合法、规范的收费票据； ???（八）本合同签订后，乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的预收费用。 ???第六条?委托事项的完成 ???“完成委托事项”是指完成本合同第一条所列全部委托事项。甲方与出租人未签订书面租赁合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方看房并与出租人签订房屋租赁合同提供联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 ???第七条?费用与佣金 ???（一）看房费 ???看房费是指乙方陪同甲方到房屋现场看房实际发生的费用。 ???看房费用由甲方承担。看房费用为：每次______元。甲方可以一次性交纳看房费用______元，可看房______次。 ???乙方完成委托事项的，甲方支付的看房费用费抵作佣金。??

甲方（转让方）__________ 乙方（受让方）__________ 根据《公房承租交换试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关规定，甲、乙双方在自愿、公平和有偿的基础上，经协商一致就甲方向乙方转让其承租的公房承租权等有关事宜、订立本合同。 第一条　甲方将其承租的座落于：________区（县）________路________弄（新村）________支弄____号____室，租赁部位独用面积________平方米的公房承租权（以下简称该公房）转让给乙方。在订立本合同前，甲方已向乙方出示该公房的《租用公房凭证》［《租用公房凭证》复印件见（附件一）］。乙方已对甲方转让的该公房座落、面积、附属设施、设备及装修情况确认无误。 第二条　甲、乙双方经协商同意，该公房转让的成交价格为：人民币（大写）________元。 第三条　甲、乙双方商定，有关付款的时间与金额按下列约定方式办理（不约定的划除）： 1、乙方应按《试行办法》的规定，以甲方的名义将上述价款一次性存入该公房所在地区、县房地产管理部门指定的银行，由该银行开具个人住房特种存单。一次性付款时间由双方在本合同（附件二）中约定。 2、按《试行办法》规定，经该公房所在地区、县房地产管理部门审核批准，乙方将上述价款直接支付给甲方，付款时间和金额由双方在本合同（附件二）中约定。 3、付款时间和金额由双方在本合同（附件二）中约定。 第四条　甲、乙双方经协商同意，自本合同签定之日起的______日内，持本合同及规定的材料到该公房所在地________区/县房地产交易中心办理该公房承租一权的转让手续。 第五条　甲、乙双方商定自房地产交易中心审核同意出具《准予公房差价交换通知书》（以下简称《通知书》）之日起的____月内，持有关材料向该公房的出租人或出租人委托的物业公司办理公房租赁关系的变更手续。甲方同意，自该公房租赁关系变更手续办妥后的____日内，腾出该公房并交乙方进行验收交割。 第六条　甲方承诺，自本合同签订之日起至该公房验收交割期间，凡已纳入本合同（附件三）的各项不得拆除的房屋装修及附属设施，若被损坏被拆除，则除应按被损坏、或拆除的住房装修及附属设施估值赔偿给乙方外，还应按估值的____%向乙方支付违约金。 第七条　乙方承诺，凡转让前该公房内原有设施因有变动，而按规定应由承租方自行承担的装修、养护费用，转让后则由乙方承担。 第八条　本合同生效后，甲、乙双方应按本市的有关规定承担各应缴纳的税费。在验收交割前未支付的使用该公房所发生的水、电、煤气、通讯、物业管理等其他费用，除甲、乙双方在本合同（附件四）中另有约定外，均应由甲方支付。 第九条　乙方未按本合同（附件二）的约定付款的，应按逾期应付款向甲方支付滞纳金。滞纳金自本合同（附件二）约定的应付之日起第二天至实际付款之日止，按逾期应付款的______%计算。逾期____天后，乙方同意甲方有权按下列［一］［二］［三］款约定向其追索违约责任（不选定的划除）： 一、乙方除应支付上述滞纳金外，还应按逾期应付款的____%向甲方支付违约金，合同继续履行。 二、甲方有权通知乙方终止本合同，并从乙方已付款中扣除乙方逾期应付款______%的违约金，余款返还给乙方；已付款不足违约金部分，或甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金部分，均应由乙方据实赔偿。 三、________________________________________________________________________。 第十条　除不可抗力因素外，甲方未按本合同约定的期限将该住房交乙方进行验收交割的，应按已收款向乙方支付逾期利息，逾期利息自约定收交割之日起第二天至实际验收交割之日止，利息按甲方已收款的______%计算。逾期______天后，甲、乙双方同意按下列第［一］［二］［三］款内容处理（不选定的划除）： 一、甲方除应支付逾期利息外，还应按已收款的______%向乙方支付违约金，合同继续履行。 二、乙方有权书面通知甲方终止合同，甲方除应在接到书面通知之日起______日内向乙方返还已支付的价款和逾期利息（自乙方支付价款之日起至解除合同之日止）外，还应按已支付价款的________%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。 三、__________________________________________________________________________。 第十一条　甲、乙双方同意，在不违背本合同各条款原则的基础上，可不本合同的未尽事宜订立补充条款。本合同双方订立的补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，本合同及补充条款和附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。 第十二条　本合同自房地产交易管理机构审核同意并出具《准予公房差价交换通知书》之日起生效。 第十三条　甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利和义务清楚明白，并愿意按本合同约定严格执行。如一方违反本合同，另一方有权按本合同的约定索赔。 第十四条　本合同生效后，甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议应协商解决。协商不能解决的，选定下列一种方式解决（不选定的划除）： 1．向______________仲裁委员会申请仲裁。 2．依法向人民法院起诉。 第十五条　甲方承诺，本合同生效前该公房承租权转让已经其同住成年人之间在履行本合同过程中发生争执，均与乙方无涉。 第十六条　本合同连同附件（正本）壹式______份具有同等法律效力，其中甲、乙双方各执________份，该住房所在地__________区/县房地产交易中心和________________，____________，各执壹份。 补充条款 ???------------------------- ???（粘贴线）（骑缝章加盖处） 附件一?公房租用凭证复印件 ???------------------------- ???（粘贴线）（骑缝章加盖处） 附件二?付款时间及金额 ???------------------------- ???（粘贴线）（骑缝章加盖处） 附件三?不得拆除的房屋装修及附属设施项目内容

委托人：（甲方）______________________ 代理人：（乙方）______________________ 第一条　订立合同的基础和目的 依据国家有关法律、法规和本市有关规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就乙方接受甲方委托，代理甲方订立房地产交易_____________________（买卖/租赁）合同，并完成其他委托服务事项达成一致，订立本合同。 第二条　委托的事项 （一）委托交易房地产的基本情况 1．座落：__________________________________________ 2．建筑面积：______________________________________ 3．权属：__________________________________________ （二）委托事项 1．________________________________________________ 2．________________________________________________ 3．________________________________________________ 第三条　佣金支付 （一）乙方完成本合同约定的甲方委托的事项，甲方按照下列第________种方式计算支付佣金；（任选一种） 1．按该房地产______________________（总价款／月租金计）_____％，具体数额为_____________币_____________元支付给乙方； 2．按提供服务所需成本计_____________币___________元支付给乙方。 （二）乙方未完成本合同约定的委托事项第（　）项的，应当按按照合同约定的佣金____％，具体数额为______币___________元，给付甲方。 第四条　预收、预支费用处理 乙方_____________（预收／预支）甲方费用__________币_________元，用于甲方委托的___________________________，本合同履行完毕后，双方按照合同约定再行清结。 第五条　合同在履行中的变更及处理 本合同在履行期间，任何一方要求变更合同条款的，应及时书面通知对方，征得对方同意后，在约定的时限内，变更约定条款或签订补充条款，并注明变更事项。 本合同履行期间，甲、乙双方因履行本合同而签署的补充协议及其他书面文件，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 第六条　违约责任 （一）双方商定，乙方有下列情形之一的，承担违约责任： 1．完成的事项违反合同约定的； 2．擅自解除合同的； 3．与他人私下串通，损害甲方利益的； 4．其他过失损害甲方利益的。 （二）双方商定，甲方有下列情形之一的，承担违约责任： 1．擅自解除合同的； 2．与他人私下串通，造成乙方无法履行合同的； 3．其他造成乙方无法完成委托事项的行为。 （三）双方商定，发生上述违约行为的，违约方按照本合同约定的佣金总额的_____％，计_________币_________________元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失，应当按照法律、法规有关规定予以赔偿。 第七条　发生争议的解决方法 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，按本合同约定的下列第________项进行解决 1．向________________仲裁委员会申请仲裁 2．向法院提起诉讼 第八条　订立合同数量 本合同壹式______________份，甲、乙双方各执_______________份。

工程名称 ???建设单位 ???施工单位 ???签订时间 ???签订地点 ? ??电力建设工程施工合同条件 ? ??第一章?词语涵义及合同文件 ? ? ???第一条?词语涵义 ???《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》）和《电力建设工程施工合同协议条款》 （以下简称《协议条款》），组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：? 一、发包方（简称甲方）：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在《协议条款》中指定的代表。??? 三、承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。??? 四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。?? 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。??? 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。??? 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。??? 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。??? 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。??? 十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。??? 十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。??? 十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。??? 十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。??? 十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。??? 十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。??? 十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。??? 十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。??? 二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。??? 二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。??? 二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。??? 二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。 ??? 第二条?合同文件及解释顺序 ???一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

甲方（承租方）：____________________________ 乙方（居间方）：____________房地产经纪有限公司 丙方（出租方）：______________________________ 物业名称：__________________________ 物业位置：__________________________ 物业面积：___________________（平米） 格局：________________________________________________ 物业类别：普通住宅（）公寓（）写字楼（）门面（）。 一、甲方已确认丙方物业为乙方介绍，甲方与丙方签订承租意向书，同时向丙方交纳______元订金，并确定起租日期及承租年限。 二、甲、丙双方正式签订租赁合同后，丙方向乙方支付足额代理费，如未能支付代理费，则向乙方赔偿承租物业月租报价的五倍金额。 三、本协议的订立，效力的解释，履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律的管辖。双方因履行协议引起的纠纷，应协商解决。协商不成，任何一方均可向有关法律部门提起诉讼。 四、本协议一式三份，三方各执一份。经三方签订，即时生效。 甲方：____________________ 地址：____________________ 代表人：__________________ 电话：____________________ 传真：____________________ （本人已透彻了解上述条文） 乙方：____________________ 地址：____________________ 代表人：__________________ 电话：____________________ 传真：____________________ （本人已透彻了解上述条文） 丙方：____________________ 地址：____________________ 代表人：__________________ 电话：____________________ 传真：____________________ （本人已透彻了解上述条文） ________年______月______日

第一条乙方将后记土地，为甲方设定地上权。 第二条地上权设定目的是为了甲方所有的钢筋水泥建筑物。 第三条地上权有效期限，自立约日起x年为限。 第四条租金以每平方米人民币x元，在每年的x月x日付给。 第五条乙方必须办理前记地上权设定的登记手续。 本契约书正本一式两份，签名盖章后当事人各执一份为凭。 地上权人（甲方）：林某某 住址： 身份证统一号码： 地上权设定人（乙方）：李某某 住址： 身份证统一号码： 　　xxxx年x月x日

发包人（全称）：____________________________________________________________________ 承包人（全称）：____________________________________________________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对________________________________________________（工程全称）签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：____________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________。 二、质量保修期 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限； ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年； ⒊装修工程为____________年； ⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年； ⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期； ⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年； ⒎其他项目保修期限约定如下： _________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任 ⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 ⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 ⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 ⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 五、其他 双方约定的其他工程质量保修事项：__________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ __________________________________________。 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人（公章）：承包人（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 年月日年月日 

甲方（中介公司）：__________________________ 中介公司资质证号：__________________________ 联系电话：__________________________________ 联系地址：__________________________________ 经纪人：____________________________________ 经纪证号：__________________________________ 经纪人：____________________________________ 经纪证号：__________________________________ 乙方（买方/承租方）：_______________________ 身份证号：__________________________________ 联系电话：__________________________________ 联系地址：__________________________________ 委托代理人姓名：____________________________ 身份证号：__________________________________ 联系电话：__________________________________ 联系地址：__________________________________ 根据有关法律法规的规定，甲乙双方本着诚实信用的原则，经协商一致达成如下协议。 第一条　中介服务内容 甲方为乙方提供【独家】【非独家】中介服务，期限为______________，自______年_____月_____日至______年_____月_____日 甲方为乙方提供【购买】【租赁】【住宅】【写字楼】【商铺】【工厂】【其他_________】的中介服务。 甲方促成乙方签署【买卖】【租赁】合同后，乙方【需要】【不需要】甲方提供代理办理房地产【交易过户】【租赁登记】【其他_________】手续的中介服务。 乙方【同意】【不同意】授权甲方代为【预约办理】【申请办理】_________公证。 其它___________________________________________________________________ 第二条　乙方需求房地产的基本情况 1．乙方需要【购买】【租赁】的房地产为【住宅】【写字楼】【商铺】【工厂】【其他_________________】。 2．房地产地址：____________________________________； 　建筑时间：___________________________。 3．房地产【建筑面积】【套内面积】面积：__________________。 4．房地产以【建筑面积】【套内面积】计算，单价为人民币每平方米_________元范围内，总金额为人民币__________________元（￥_________）范围内。 5．该房地产按套出售并计价，总金额为人民币__________________元（￥_________）范围内。 6．乙方同意付款方式：【一次性付款】【分期付款】【按揭付款】【其他__________________】。 7．税费缴交方式【各付各税】【税费全部由买方/承租方支付】【税费全部由卖方/出租方支付】。 8．其它_________________________________________________________________ 第三条　甲方权利义务 1．甲方根据诚实信用原则为乙方提供中介服务，有权向乙方收取中介服务费或要求乙方支付从事中介活动支出的必要费用。 2．甲方根据合同开展中介活动，为乙方寻找可【购买】【租赁】的房地产对象。 3．甲方应当核实介绍给乙方的房地产权属资料并如实告知乙方，乙方要求甲方提供由政府相关部门出具的证明资料，甲方应向政府相关部门申请，所需费用由乙方承担。 4．甲方应当根据合同带乙方察看可供乙方【购买】【租赁】的房地产。 5．促成乙方达成【买卖】【租赁】合同。 6．为乙方提供房地产交易及房屋租赁方面的咨询。

建设工程施工合同条件? ? 一、词语涵义及合同文件? 第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：? １．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。? ２．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。? ３．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。? ４．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。? ５．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监? 理。 ６．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。? ７．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。? ８．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。? ９．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。? １０．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。? １１．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。? １２．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。? １３．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 １４．工期：协议条款约定的合同工期。? １５．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。? １６．竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。? １７．图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。? １８．施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。? １９．书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。? ２０．不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。? ２１．协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。? 第２条　合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：? １．协议条款；? ２．合同条件；? ３．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；? ４．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；? ５．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；? ６．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。? 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第３０条约定的办法解释。? 第３条　合同文件使用的语言文字，标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明。? 适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。? 施工必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。? 国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。? 第４条　图纸。甲方在开工日期１５天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。? 二、双方一般责任?

贷款方（即抵押权人，以下简称“乙方”） 现有甲方向乙方借款人民币（大写） 元，用于购买、建造自用住房。售房单位为（写明售房单位全称）××。为维护甲乙双方利益，根据国务院颁发的《借款合同条例》规定立此合同，并共同遵守以下条款。 一、甲乙双方共同遵守《职工住房抵押贷款办法》及其补充规定和实施细则的各项规定。 二、乙方向甲方提供的贷款，甲方只能用于购买、建造翻建自用住房，不得挪作他用。 三、甲方的借款由乙方以转帐方式划入售房单位或施工单位（翻建住房时）在乙方开立的存款户。 四、甲方以（抵押物名称） 　交乙方作为借款的抵押（抵押物详细清单附后）。抵押物的现值为 万元，担保 万元贷款的偿还。 五、借款期限 年，即由 年 月 日起至 年 月 日止。贷款利率为月息 　‰。 六、借款采用本金法按月归还本息，甲方必须于每月 　日前向乙方归还贷款，本息 元。 七、如遇国家统一调整存贷款利率时，按国家有关规定调整贷款利率，依此重新确定每月还本付息金额。 八、贷款期内，甲方未按本合同规定的时间偿还贷款本息，逾期一个月以内的，应于下月偿还贷款本息时一并归还，乙方不予处罚，但上述情况一年不得超过两次。逾期超过一个月或一年内发生两次以上逾期的，乙方有权按超过的逾期天数每天向甲方收取逾期额万分之三的罚息。 九、如遇下列情况之一者，乙方有权对抵押物进行处理。处理抵押物所得收益抵扣甲方所欠乙方贷款本息和处理抵押物引发的各项费用后，剩余部分退还给甲方，并限甲方按期搬出用于抵押的住房，不足部分由甲方所在单位负责在三个月内无条件偿还。 1.甲方在贷款期内六个月内未按期归还贷款本息或全部贷款到期后六个月未还清全部贷款本息的； 2.甲方在合同有效期内死亡或宣布失踪或移居国外，其法定继承人拒不继续履行甲方偿还贷款本息的义务或无力继续履行偿还贷款本息义务的； 3.甲方违反本合同规定的任何条款的。 十、还款保证人（甲方所在单位）应积极协助乙方督促甲方按期偿还借款本息。在甲方不能按期归还借款本息且抵押处理不能履行时，还款保证人必须无条件地负责偿还甲方所欠乙方的借款本息。还款保证人接到乙方要求其代甲方偿还借款本息的通知后，应于三个月内无条件地代为归还借款本息。三个月后仍未归还的，乙方有权从其在银行开立的住房基金存款户或其他存款户中扣收。 十一、甲方在未还清全部借款本息前，甲方对抵押物享有的全部权益让渡给乙方，并不得对抵押物作任何有损乙方利益的处理。 十二、甲方需对抵押物办理保险，保险单交乙方保管，抵押物如遇意外毁损，甲方应负责立即通知保险公司和乙方，保险公司的赔偿金应首先用于归还借款本息。若保险赔偿金不足以归还借款本息的，不足部分仍由甲方负责归还。 十三、乙方应按合同规定办理贷款，如因乙方原因影响甲方用款，乙方应按影响金额和天数，每天付给甲方相当于影响金额万分之三的违约金。 十四、甲乙双方任何一方不履行本合同条款，双方均有权按《民事诉讼法》第一百五十八条规定执行。 十五、本合同正本一式 份，副本 份，由甲乙双方及还款保证人（甲方所在单位）三方盖章并经法人代表签名、公证处公证后生效，至甲方还清乙方全部贷款本息之日起失效。 十六、补充条款： 甲方签名（章）： 地 址：

发包人：____________________合同编号：______________________ 监理人：____________________签定地点：______________________ 签定时间：________年____月_____日 依据《中华人民共和国合同法》，_____________________（以下简称发包人）与_____________（以下简称监理人）， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称：_____________________________________________________ 2.工程地点：______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资：静态：_______________________________________________ 动态：____________________________________________ 5.工程总工期：___________________________________________________ （二）监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。 （三）监理内容：按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 （四）工程建设监理的期限自______年____月____日至_______年____月____日。 （五）建设监理报酬为（大写）______________元，由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。 （一）监理委托函或中标函。 （二）监理合同书。 （三）监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 （四）专用合同条款。 （五）通用合同条款。 （六）监理招标书（或委托书）。 （七）监理投标书（或监理大纲）。 上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本______份，各执______份。 发包人：___________（公章）监理人：________________（盖章） 法定代表人：_________（签章）法定代表人：_____________（签章） 委托代理人：__________（签章）委托代理人：__________（签章） 邮编：__________________邮编：__________________ 电话：__________________电话：__________________ 传真：__________________传真：__________________ 开户银行：______________开户银行：______________ 账号：__________________账号：__________________ 通用合同条款 词语涵义及适用语言 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

委托人甲：________________________（出售、出租方） 居间方：__________________________________________ 委托人乙：________________________（买入、承租方） 第一条　（订立合同的前提和目的） 依据国家有关法律、法规和本市有关规定，三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就居间方接受委托人甲、乙的委托，促成委托人甲、乙订立房地产交易____________（买卖/租赁）合同，并完成其他委托的服务事项达成一致，订立本合同。 第二条　（提供居间房地产的座落与情况） 委托人甲的房地产座落于___________市___________区（县）_________路_________弄________号_______室共________套，建筑面积为_____________平方米，权属为____________，权证或租赁凭证编号_______________，其他情况_________________。 委托人乙对该房地产情况已充分了解。 第三条　（委托事项） （一）委托人甲委托事项（共_______项） 主要委托事项： 1．________________________________________________ 2．________________________________________________ 其他委托事项： 1．________________________________________________ 2．________________________________________________ 3．________________________________________________ （二）委托人乙委托事项：（共______项） 主要委托事项： 1．________________________________________________________________________ 2．________________________________________________________________________ 其他委托事项： 1．________________________________________________________________________ 2．________________________________________________________________________ 3．________________________________________________________________________ 第四条　（佣金标准、数额、收取方式、退赔） （一）居间方已完成本合同约定的委托人甲委托的事项，委托人甲按照下列第 　种方式计算支付佣金；（任选一种） 1．按该房地产______________（总价款／月租金计）______％，具体数额为___________币__________元支付给居间方； 2．按提供服务所需成本计____________币___________元支付给居间方。 （二）居间方已完成本合同约定的委托人乙委托的事项，委托人乙按照下列第__________种方式计算支付佣金；（任选一种） 1．按该房地产___________（总价款／月租金计）__________％，具体数额为_____________币____________元支付给居间方； 2．按提供服务所需成本计_____________币____________元支付给居间方。 （三）居间方未完成本合同委托事项的，按照下列约定退还佣金： 1．未完成委托人甲委托的主要事项第（ ）项、其他事项第（ ）项的，将合同约定收取佣金的______％，具体数额为_____币________________元，退还委托人甲。 2．未完成委托人乙委托的主要事项第（ ）项、其他事项第（ ）项的，将合同约定收取佣金的______％，具体数额为_____币_____________元，退还委托人乙。

施工合同 住所：? 身份证号： 电话：? 承包人（乙方）：? 住所：? 施工队负责人：? 电话：? 身份证号：? 木工负责人：? 电话：? 身份证号：? 油漆工负责人：? 电话：? 身份证号：? 瓦工负责人：? 电话：? 身份证号：? 水电工负责人：? 电话：? 身份证号：? 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：? 第一部分??工程概况 第１条、工程地点：上海市浦东新区兰城路115弄42号502室 第2条、工程内容及做法（1）餐厅背景、酒柜、吊顶制作；（2）客厅电视背景、装饰柜、吊顶制作；（3）过道吊顶、过道背景制作；（4）储藏柜、侧卧衣柜、主卧衣柜、书房书柜、书房写字台、侧卫台盆柜制作；（5）主卧观景台制作；（6）套内所有窗套、门套的制作；（7）卫生间、厨房、南北阳台瓷砖的沾帖；（8）室内门、门锁等的安装；（9）室内水、电、灯等强弱电的布控、安装；（10）室内龙骨、地板的铺设与安装；（11）室内墙面、家具、窗门套涂料、油漆粉刷（含墙面底漆）；（12）其他相关业务。（详细尺寸参照设计图纸联系实际而定） 第3条、工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：（1）承包人包工、部分包料（水泥、黄沙等部分辅料），发包人提供部分材料（木料、家电、电线、水管、扣板等）；（2）在承包人提供的有关工程文件（家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表、家庭居室装饰装修工程施工项目确认表和施工图纸）中，应对由发包人提供的材料的规格、型号、数量等要素给予明确的规定。（3）承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+-5％以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料浪费、延误工期、影响质量等责任由承包人承担相关费用。（4）由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承担责任，且不受工程质量保修期限的限制。 第4条、工程期限_______天；开工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。 第5条、合同价款：本合同工程总人工费为（大写）：__________________元（详见附表2：家庭居室装饰装修工程报价单），优惠额度?；最终实际人工费总额：12000.00元，大写：壹万贰千元人民币整（发生变更也不予修正）。 第二部分??工程监理 第6条、若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三部分?施工图纸 第7条、发包人不委托承包人设计施工图纸，图纸由甲方自行提供，一式二份，发包人、承包人各一份。 第四部分?发包人义务 第8条、开工前_______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 第9条、提供施工期间的水源、电源； 第10条、负责协调施工队与邻里之间的关系； 第11条、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续； 第12条、施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作； 第13条、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进畅竣工验收。 第五部分?承包人义务。